Contratação de empresa para execução de obra de instalação elétrica no Ginásio Poliesportivo Municipal
06/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
GEOVANI FOLLMER
Autoridade Competente:
César Juliano Bloemker
Apoio:
Grazieli Kohl, Tamara Uebel
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
12/06/2026 às 10:42
Inicio das Propostas
12/06/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
25/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
25/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
29/06/2026 às 10:59
Abertura das Propostas
29/06/2026 às 11:00
Documentos
Edital instalação elétrica.pdf
Tipo: Edital
11/06/2026-16:58:31
ETP Iluminação Ginásio.pdf
Tipo:
11/06/2026-16:59:17
Projeto.rar
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
11/06/2026-16:59:41
Julgamento da Impugnação - Julgamento impugnação Solaxis.pdf
Tipo: Documento Anexo
19/06/2026-12:53:34
Cronograma Iluminação Ginásio R3.xlsx
Tipo: Cronograma
25/06/2026-10:35:56
Parecer técnico PHC Instalações.pdf
Tipo: Outros documentos
03/07/2026-14:03:30
Parecer técnico VGA Construções.pdf
Tipo: Outros documentos
09/07/2026-13:05:53
Parecer técnico Energette.pdf
Tipo: Outros documentos
14/07/2026-13:31:00
Parecer técnico LED Construtora.pdf
Tipo: Outros documentos
16/07/2026-16:02:12
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impugnação.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução de obra de instalação elétrica no Ginásio Poliesportivo Municipal, em regime de empreitada ...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 184.278,42
Melhor lance
R$ 179.900,00
Unidade:
UN
21/07/2026
21/07/2026 12:18:08 | Sistema
O item 0001 foi homologado por César Juliano Bloemker.
21/07/2026 12:18:02 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por César Juliano Bloemker.
16/07/2026
16/07/2026 19:16:14 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/07/2026 19:02:32 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/07/2026 às 16:12.
16/07/2026 19:02:12 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico LED Construtora.pdf) em 16/07/2026 às 16:02.
16/07/2026 19:01:21 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/07/2026 19:01:16 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. - ME.
16/07/2026 16:21:21 | Agente de Contratação
Consiserando que o parecer técnico ainda não foi concluído, a continuidade da sessão será a partir das 16h.
15/07/2026
15/07/2026 14:11:59 | Agente de Contratação
Concluídas as análises técnicas, será realizado o julgamento da habilitação da licitante, cuja continuidade da sessão está, neste momento, prevista para iniciar às 13h de amanhã, dia 16/07, podendo o horário ser alterado caso haja necessidade de conclusão das análises técnicas
15/07/2026 14:11:33 | Agente de Contratação
Os documentos de habilitação apresentados pela licitante serão submetidos à análise técnica dos setores competentes, cabendo ao Setor de Engenharia a verificação da qualificação técnica e ao Setor de Contabilidade a análise da qualificação econômico-financeira
15/07/2026 13:10:12 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/07/2026 12:12:51 | Sistema
Motivo: Solicito que a empresa LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA envie os documentos de habilitação, conforme Capítulo 5 do Edital.
15/07/2026 12:12:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:13 do dia 15/07/2026.
15/07/2026 12:01:02 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/07/2026 às 09:11.
15/07/2026 12:00:55 | Sistema
O fornecedor LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. - ME teve sua proposta aceita no item 0001.
14/07/2026
14/07/2026 19:53:02 | Agente de Contratação
O julgamento da proposta enviada será realizado a partir das 9h de amanhã, dia 15/07.
14/07/2026 19:25:24 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/07/2026 16:32:47 | Agente de Contratação
Havendo possibilidade de redução, o item está aberto para envio de novo lance.
14/07/2026 16:32:37 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 14/07/2026.
14/07/2026 16:32:25 | Sistema
Motivo: Solicito que a empresa LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA envie a proposta e demais documentos, conforme exigido no item 3.3 do edital.
14/07/2026 16:32:25 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:32 do dia 14/07/2026.
14/07/2026 16:31:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico Energette.pdf) em 14/07/2026 às 13:31.
14/07/2026 16:30:00 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. - ME com lance de R$ 179.900,00.
14/07/2026 16:30:00 | Sistema
O fornecedor CLEDENIR ALVES DA SILVA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/07/2026 16:30:00 | Sistema
Motivo: Após a análise da documentação de habilitação apresentada pela licitante e do parecer técnico emitido pelo Engenheiro do Município, verificou-se o não atendimento às exigências do edital, por não apresentar a Certidão Negativa de Protesto de Títulos, exigida no item 5.1.3, alínea "b", por não comprovar a existência de Engenheiro de Segurança do Trabalho integrante de seu quadro de pessoal, conforme item 5.1.4, alínea "d", e por não apresentar o atestado de capacidade técnica de trabalho em altura, acompanhado da respectiva CAT, em nome desse profissional, conforme item 5.1.4, alínea "d.2".
14/07/2026 16:30:00 | Sistema
O fornecedor CLEDENIR ALVES DA SILVA foi inabilitado no processo.
14/07/2026 16:07:56 | Agente de Contratação
Boa tarde. Em seguida será realizado o julgamento dos documentos de habilitação.
13/07/2026
13/07/2026 17:05:04 | Agente de Contratação
Consiserando que o parecer técnico ainda não foi concluído, a continuidade da sessão será a partir das 13h de amanhã, dia 14/07.
13/07/2026 17:04:54 | Agente de Contratação
Boa tarde
10/07/2026
10/07/2026 14:17:51 | Agente de Contratação
Concluídas as análises técnicas, será realizado o julgamento da habilitação da licitante, cuja continuidade da sessão está, neste momento, prevista para iniciar às 13h de segunda feira, dia 13/07, podendo o horário ser alterado caso haja necessidade de conclusão das análises técnicas.
10/07/2026 14:17:22 | Agente de Contratação
Os documentos de habilitação apresentados pela licitante serão submetidos à análise técnica dos setores competentes, cabendo ao Setor de Engenharia a verificação da qualificação técnica e ao Setor de Contabilidade a análise da qualificação econômico-financeira
10/07/2026 14:12:05 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/07/2026 14:11:49 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/07/2026 13:54:55 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/07/2026 13:48:44 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/07/2026 12:13:01 | Sistema
Motivo: Solicito que a empresa CLEDENIR ALVES DA SILVA envie os documentos de habilitação, conforme Capítulo 5 do Edital.
10/07/2026 12:13:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:13 do dia 10/07/2026.
10/07/2026 12:01:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/07/2026 às 09:11.
10/07/2026 12:01:25 | Sistema
O fornecedor CLEDENIR ALVES DA SILVA teve sua proposta aceita no item 0001.
09/07/2026
09/07/2026 19:40:59 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/07/2026 19:34:16 | Agente de Contratação
O julgamento da proposta enviada será realizado a partir das 9h de amanhã, dia 10/07.
09/07/2026 19:30:43 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/07/2026 18:01:23 | F. CLEDENIR ALVES DA SILVA
Documentação Item 0001: Sr(a) pregoeira, boa tarde, infelizmente esse nosso melhor preço
09/07/2026 17:36:46 | Agente de Contratação
Havendo possibilidade de redução, o item está aberto para envio de novo lance.
09/07/2026 17:36:35 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 09/07/2026.
09/07/2026 17:36:20 | Sistema
Motivo: Solicito que a empresa CLEDENIR ALVES DA SILVA envie a proposta e demais documentos, conforme exigido no item 3.3 do edital.
09/07/2026 17:36:20 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 09/07/2026.
09/07/2026 17:28:03 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
09/07/2026 17:03:18 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ENERGE COMERCIO, SERVICOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 09/07/2026 às 14:23, encerrando às 14:28:00.
09/07/2026 17:00:01 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor ENERGE COMERCIO, SERVICOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).