contratação de empresa especializada para execução da recomposição do passeio público em serviços relacionados às equipes de manutenção e ligação em logradouros diversos no município de São Leopoldo/RS.
15/2026
Informações
Tipo:
Pregão Eletrônico - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Pregoeiro:
Gisele Vieira Ramos
Autoridade Competente:
Cladis Magnani
Apoio:
Cláudio Moreira Machado
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Interna:
Decreto Municipal 10.470
Datas
Data de Publicação
24/04/2026 às 16:58
Inicio das Propostas
24/04/2026 às 17:00
Limite p/ Impugnações
09/05/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
09/05/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
13/05/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
13/05/2026 às 12:01
Documentos
PE 15_26 SEMAE_ EDITAL.pdf
Tipo: Edital
24/04/2026-13:47:30
PE 15_26 SEMAE_ ANEXO III.1_ MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
24/04/2026-13:48:28
PE 15_26 SEMAE_ ANEXO III_ TERMO DE REFERENCIA.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
24/04/2026-13:48:55
PE 15_26 SEMAE_ ANEXO IV_ ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo:
24/04/2026-13:49:14
PE 15_26 SEMAE_ ANEXO V_ PLANILHA_ORCAMENTARIA.pdf
Tipo: Orçamento-base
24/04/2026-13:49:39
PE 15_26 SEMAE_ ANEXO VI_ CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Cronograma
24/04/2026-13:50:04
PE 15_26 - CIDADES.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
24/04/2026-13:57:21
PE 15_26 - DOE.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
24/04/2026-13:58:29
PE 15_26 - DOM.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
24/04/2026-13:58:42
PE 15_26 SEMAE_ BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
11/05/2026-09:41:13
PE 15_26 SEMAE_ ENCARGOS SOCIAIS.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
11/05/2026-09:41:34
PE 15_26 SEMAE_ RESULTADO ANÁLISE TÉCNICA.pdf
Tipo: Outros documentos
27/05/2026-14:35:23
PE 15_26 SEMAE_ RESULTADO ANÁLISE CONTABIL.pdf
Tipo: Outros documentos
27/05/2026-14:35:50
PE 15_26 SEMAE_ RESULTADO ANÁLISE DA PROPOSTA - CONSTRUSINOS.pdf
Tipo: Outros documentos
19/06/2026-11:11:11
PE 15_26 SEMAE_ RESULTADO ANALISE TECNICA II - CONSTRUSINOS.pdf
Tipo: Outros documentos
19/06/2026-11:11:30
PE 15_26 SEMAE_ SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS - CONSTRUSINOS.pdf
Tipo: Outros documentos
22/06/2026-16:30:15
PE 15_26 SEMAE_ SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.pdf
Tipo: Outros documentos
22/06/2026-16:30:31
PE 15_26 SEMAE_ RESPOSTA ANÁLISE DE DILIGÊNCIAS.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:30:24
PE_15_2025_RESPOSTA_AO_RECURSO_IMBERG_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-09:49:48
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA IMBERG LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada para execução da recomposição do passeio público em serviços re...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.887.219,70
Melhor lance
R$ 1.341.696,00
Unidade:
SVÇ
08/07/2026
08/07/2026 14:09:34 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Rafael de Almeida.
08/07/2026 14:08:46 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/07/2026 14:05:58 | Sistema
Justificativa: Indeferido conforme documento em anexo: - PE_15_2025_RESPOSTA_AO_RECURSO_IMBERG_assinado
08/07/2026 14:05:58 | Sistema
Rafael de Almeida decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA IMBERG LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
08/07/2026 12:53:04 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
08/07/2026 12:49:48 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE_15_2025_RESPOSTA_AO_RECURSO_IMBERG_assinado.pdf) em 08/07/2026 às 09:49.
30/06/2026
30/06/2026 14:49:42 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA IMBERG LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
25/06/2026
25/06/2026 19:22:41 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 30/06/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 03/07/2026 às 23:59.
25/06/2026 12:16:55 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA IMBERG LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/06/2026 12:06:46 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/06/2026 às 15:00.
25/06/2026 12:06:19 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Construsinos Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda.
25/06/2026 12:06:11 | Pregoeiro
Reabro sessão para abertura de prazo para intenção de recurso referente à habilitação.
25/06/2026 12:05:37 | Pregoeiro
Bom dia!
24/06/2026
24/06/2026 18:38:47 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA IMBERG LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/06/2026 18:37:32 | Sistema
O fornecedor SGS SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/06/2026 18:36:05 | Pregoeiro
Retificando, às 9 horas do dia 25/06/2026 a habilitação e abertura de prazo de intenção de recursos referente à habilitação.
24/06/2026 18:35:11 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/06/2026 às 17:45.
24/06/2026 18:34:56 | Sistema
O fornecedor Construsinos Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda teve sua proposta aceita no item 0001.
24/06/2026 18:34:46 | Pregoeiro
Fica agendado para as 9 horas do dia 24/06/2026 a habilitação e abertura de prazo de intenção de recursos referente à habilitação.
24/06/2026 18:34:37 | Pregoeiro
A licitante terá sua proposta aceita e abrirei prazo de duas horas para intenção de recursos referente à PROPOSTA.
24/06/2026 18:30:24 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 15_26 SEMAE_ RESPOSTA ANÁLISE DE DILIGÊNCIAS.pdf) em 24/06/2026 às 15:30.
24/06/2026 18:28:48 | Pregoeiro
Reabro a sessão para publicar a resposta da diligência solicitada.
24/06/2026 18:28:26 | Pregoeiro
Boa tarde!
23/06/2026
23/06/2026 14:06:56 | Pregoeiro
Bom dia! Suspendo sessão para encaminhar a nova documentação para avaliação da Autarquia.
22/06/2026
22/06/2026 19:39:18 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/06/2026 19:35:14 | Sistema
Motivo: De acordo com o documento publicado intitulado: PE 15_26 SEMAE_ SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.pdf, reabrimos prazo de diligência sob pena de desclassificação.
22/06/2026 19:35:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 23/06/2026.
22/06/2026 19:30:31 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 15_26 SEMAE_ SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.pdf) em 22/06/2026 às 16:30.
22/06/2026 19:30:15 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 15_26 SEMAE_ SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS - CONSTRUSINOS.pdf) em 22/06/2026 às 16:30.
22/06/2026 19:27:11 | Pregoeiro
A sessão será reaberta para publicação de documento exarado pela autarquia.
22/06/2026 19:26:09 | Pregoeiro
Boa tarde!
22/06/2026 17:55:41 | Pregoeiro
Boa tarde! Encaminhamos a documentação para análise da Autarquia demandante. Assim que tivermos retorno, reabriremos a sessão para a publicação.
22/06/2026 13:28:24 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/06/2026
19/06/2026 14:15:28 | Sistema
Motivo: Solicito o atendimento às diligências solicitadas pela Autarquia demandante, conforme documentos publicados intitulados: PE 15_26 SEMAE_ RESULTADO ANÁLISE DA PROPOSTA - CONSTRUSINOS e PE 15_26 SEMAE_ RESULTADO ANALISE TECNICA II - CONSTRUSINOS.
19/06/2026 14:15:28 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 22/06/2026.
19/06/2026 14:13:39 | Pregoeiro
Além disso, devem ser ajustados os valores na planilha orçamentária apresentada.
19/06/2026 14:13:19 | Pregoeiro
Conforme solicitação da Autarquia Demandante, abrirei prazo de 24 horas úteis para apresentação da planilha de comprovação de exequibilidade, em que devem ser anexadas as notas fiscais de serviços semelhantes para comprovação da possibilidade da realização dos serviços, em atendimento ao princípio da Segurança Jurídica.
19/06/2026 14:11:30 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 15_26 SEMAE_ RESULTADO ANALISE TECNICA II - CONSTRUSINOS.pdf) em 19/06/2026 às 11:11.
19/06/2026 14:11:11 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 15_26 SEMAE_ RESULTADO ANÁLISE DA PROPOSTA - CONSTRUSINOS.pdf) em 19/06/2026 às 11:11.
19/06/2026 14:09:26 | Pregoeiro
Reabro a sessão e publicarei a resposta inerente à análise da proposta e da documentação da licitante ora vencedora.
19/06/2026 14:07:43 | Pregoeiro
Prezados,
19/06/2026 12:10:53 | Pregoeiro
Informamos a reabertura do certame para às 11 horas de hoje (19/06/2026), quando publicaremos documento inerente ao andamento do processo.
19/06/2026 12:09:32 | Pregoeiro
Bom dia!
05/06/2026
05/06/2026 18:24:59 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2026
03/06/2026 16:42:41 | Sistema
Motivo: Boa tarde! Solicito envio dos documentos de habilitação e proposta readequada.
03/06/2026 16:42:41 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 08/06/2026.
03/06/2026 13:05:01 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/06/2026
02/06/2026 12:07:42 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor ORION INFRAESTRUTURA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 03/06/2026 às 10:00, encerrando às 10:05:00.
02/06/2026 12:05:09 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor ORION INFRAESTRUTURA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
02/06/2026 12:05:09 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante Construsinos Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda com lance de R$ 1.341.696,00.