CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE II NO BAIRRO CENTRO, COM ÁREA TOTAL DE 500,17 M².
5/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
DEBORAH MARIA DAROLT WILLE
Autoridade Competente:
FABIANO JOSE ALVES
Apoio:
JAISON ROBERTO KLINKOSKI, JUCELIA TEREZINHA MARTINS DA SILVA, LEANDRO HELIO BURLIN, MONIQUE GONÇALVES MONTEIRO, POLLYANNA TELES PIMENTA
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
21/05/2025 às 16:56
Inicio das Propostas
23/05/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
27/06/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
27/06/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
01/07/2025 às 11:29
Abertura das Propostas
01/07/2025 às 11:30
Documentos
EDITAL20251.pdf
Tipo: Edital
05/03/2025-13:30
EDITAL REPUBLICADO.pdf
Tipo: Edital
12/05/2025-14:14:32
EDITAL REPUBLICADO 2.docx
Tipo: Edital
21/05/2025-13:55:53
LINK COM DOCS E PROJETOS.pdf
Tipo: Outros documentos
05/03/2025-13:40:09
TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
05/03/2025-13:40:28
Julgamento da Impugnação - Ofício n 0136-2025 ADM-SMS - SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.pdf
Tipo: Documento Anexo
07/04/2025-16:32:20
Julgamento da Impugnação - Ofício n 0136-2025 ADM-SMS - SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.pdf
Tipo: Documento Anexo
08/04/2025-10:15:36
Ofício n 0136-2025 ADM-SMS - SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2025-14:41:12
AVISO SUSPENSÃO DOM.pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2025-14:41:24
Ofício n 0136-2025 ADM-SMS - SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
10/04/2025-14:42:15
TR novo - CONSTRUCAO DA UBS PORTE II NO BAIRRO CENTRO (1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
12/05/2025-14:14:57
ETP novo - CONSTRUCAO DA UBS PORTE II NO BAIRRO CENTRO.pdf
Tipo: Outros documentos
12/05/2025-14:15:10
Parecer técnico eng.pdf
Tipo: Outros documentos
04/07/2025-16:21:42
PARECER CONTABIL INDICES LICITACAO - LCF CONSTRUTORA LTDA - CONCORRENCIA ELETRONIC 001-2025 FMS.pdf
Tipo: Outros documentos
04/07/2025-16:23:55
. PARECER CONTABIL INDICES LICITACAO - STARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CONCORRENCIA ELETRONIC 001-2025 FMS.pdf
Tipo: Outros documentos
07/07/2025-16:00:22
. Parecer2.pdf
Tipo: Outros documentos
07/07/2025-16:00:36
Parecer Coef. e BDI.pdf
Tipo: Outros documentos
15/07/2025-08:27:20
Parecer Conclusivo.pdf
Tipo: Outros documentos
16/07/2025-15:31:50
REMANESCENTE atualizada_UBS_PAC - com aditivo (stark).xlsx
Tipo: Outros documentos
14/04/2026-15:31:06
REMANESCENTE CRONOGRAMA PERCENTUAL - UBS PAC 2 - 04-2026.xlsx
Tipo: Outros documentos
14/04/2026-15:31:17
REMANESCENTE CRONOGRAMA_PERCENTUAL_-_UBS_PAC_2_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
14/04/2026-15:31:31
REMANESCENTE MED_03_UBS_PAC - com aditivo stark.pdf
Tipo: Outros documentos
14/04/2026-15:31:45
REMANESCENTE PAC UBS CENTRAL-Stark.pdf
Tipo: Outros documentos
14/04/2026-15:32:31
REMANESCENTE PARECER TÉCNICO Rescisao_Stark.pdf
Tipo: Outros documentos
14/04/2026-15:32:53
EMAIL RICHTER.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2026-13:23:48
REPOSTA EMAIL OFICIO_INF_08-2026_-_BAL._PICARRAS_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2026-13:47:23
DESPACHO.pdf
Tipo: Outros documentos
09/06/2026-12:43:05
OFICIO_INF_09-2026_-_BALNEARIO_PICARRAS_assinado (1).pdf
Tipo: Outros documentos
11/06/2026-13:54:29
PARECER CONTÁBIL.pdf
Tipo: Outros documentos
22/06/2026-16:00:09
Parecer Conclusivo_Construtora Richter Ltda.pdf
Tipo: Outros documentos
22/06/2026-16:01:02
Parecer_Construtora Richter Ltda.pdf
Tipo: Outros documentos
22/06/2026-16:01:14
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impugnação ao edital - Balneário Piçarras -vf.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Total Geral dos Itens
22/06/2026
22/06/2026 21:01:56 | Agente de Contratação
Sessão finalizada.
22/06/2026 20:25:38 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/06/2026 às 17:55.
22/06/2026 20:25:27 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA RICHTER LTDA.
22/06/2026 20:25:16 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
22/06/2026 20:07:30 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/06/2026 20:05:40 | Agente de Contratação
O sistema exige a inclusão da proposta readequada no sistema. Campo vai estar em aberto para digitação.
22/06/2026 20:05:04 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:05 do dia 22/06/2026.
22/06/2026 19:30:25 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/06/2026 às 17:00.
22/06/2026 19:29:14 | Agente de Contratação
Será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso.
22/06/2026 19:28:45 | Agente de Contratação
Boa tarde. Considerando que a proposta está de acordo com o edital, conforme parecer técnico anexo, te-se que a empresa remanescente Construtora Richter está habilitada
22/06/2026 19:01:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Construtora Richter Ltda.pdf) em 22/06/2026 às 16:01.
22/06/2026 19:01:02 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Conclusivo_Construtora Richter Ltda.pdf) em 22/06/2026 às 16:01.
22/06/2026 19:00:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER CONTÁBIL.pdf) em 22/06/2026 às 16:00.
19/06/2026
19/06/2026 19:34:42 | Agente de Contratação
A sessão sera reaberta dia 22/06 às 16h30
11/06/2026
11/06/2026 19:55:17 | F. CONSTRUTORA RICHTER LTDA
Documentação Lote 0001: Boa tarde, Sra. Pregoeira! Conforme solicitado, segue documentos
11/06/2026 19:54:46 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2026 17:01:36 | Sistema
Motivo: O licitante arrematante atualizar a proposta com os descontos ofertados de forma homogênea, mantendo-se a proporção de desconto para cada item em relação a Planilha Original da Licitação, a fim de evitar jogo de planilhas. A Planilha Atualizada com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro, Planilha com Composição Unitária de cada item orçado, bem como o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), deverá ser anexada em até 2 (dois) dias úteis, após o término da sessão de lances e deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e por seu responsável técnico, juntamente com a Carta de Apresentação de Proposta (Anexo III)
11/06/2026 17:01:36 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 15/06/2026.
11/06/2026 16:54:29 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (OFICIO_INF_09-2026_-_BALNEARIO_PICARRAS_assinado (1).pdf) em 11/06/2026 às 13:54.
09/06/2026
09/06/2026 17:15:40 | F. CONSTRUTORA RICHTER LTDA
Documentação Lote 0001: Boa tarde, Sra. Pregoeira! Segue documentos, conforme solicitado.
09/06/2026 17:15:05 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/06/2026 15:45:48 | Sistema
Motivo: Conforme despacho anexado, abre-se prazo para retificação do documento anexado e apresentação de garantia atualizadas.
09/06/2026 15:45:48 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 10/06/2026.
09/06/2026 15:43:05 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO.pdf) em 09/06/2026 às 12:43.
08/06/2026
08/06/2026 13:03:44 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/06/2026 13:03:23 | F. CONSTRUTORA RICHTER LTDA
Documentação Lote 0001: Sra. Pregoeira, para cumprimento do prazo, encaminhamos, em anexo, os documentos de habilitação. Quanto à garantia de proposta, esclarecemos que a apólice foi apresentada quando do cadastramento da proposta, em atendimento à exigência editalícia. Assim, solicitamos a confirmação acerca da necessidade de apresentação de apólice atualizada nesta fase do certame. De toda forma, informamos que estamos em contato com a seguradora, porém ainda aguardamos o envio da documentação atualizada, tendo em vista que se trata de procedimento pouco usual. Caso a atualização seja necessária, solicitamos a possibilidade de encaminhá-la posteriormente, tão logo seja emitida pela seguradora, ou juntamente com a planilha orçamentária.
03/06/2026
03/06/2026 19:25:44 | Sistema
Motivo: DIANTE DO TEMPO EM QUE O PROCESSO FICOU `HOMOLOGADO` E DA REVERSÃO. EXCEPCIONALMENTE NESSE CASO, SERÁ DADO UM PRAZO MAIOR QUE 02HRS PARA ENVIO DOS DOCMENTOS DE HABILITAÇÃO. LEMBRANDO QUE DEVE SER REFEITA A GARANTIA DA PROPOSTA, QUE SE ENCONTRA VENCIDA EM RAZÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO. ASSIM, CONSIDERANDO OS FERIADOS MUNICIPAIS EM 04/06 E 05/06 SERÁ DADO PRAZO ATÉ DIA 08/06/2026 ÀS 12H00 PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA.
03/06/2026 19:25:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 08/06/2026.
03/06/2026 17:50:30 | Sistema
Motivo: CONSIDERANDO A NEGOCIAÇÃO REMANESCENTE, SOLICITAMOS O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA, CONFORME EDITAL.
03/06/2026 17:50:30 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 03/06/2026.
03/06/2026 17:44:31 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.579.999,99.
03/06/2026 17:40:11 | F. CONSTRUTORA RICHTER LTDA
Negociação Item 0001: Sra. Pregoeira! Não estou conseguindo colocar o valor da negociação, pois diz que `Você já ofertou um lance melhor para o Lote`
03/06/2026 17:23:03 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 05/06/2026.
03/06/2026 17:07:53 | F. CONSTRUTORA RICHTER LTDA
Documentação Lote 0001: Sra. Pregoeira, boa tarde! Verificamos que o prazo para envio dos documentos referentes à negociação ainda consta com encerramento previsto para hoje às 14h30. Poderia, por gentileza, realizar o ajuste do prazo no sistema?
03/06/2026 16:58:17 | Agente de Contratação
O prazo será reaberto por 24h para negociação da empresa, considerando os questionamentos feitos e considerando o feriado do dia 04/06/26, sendo reaberto até 05/06/2026.
03/06/2026 16:49:05 | Agente de Contratação
Boa tarde. Segue resposta técnica sobre o pedido. Considerando a resposta enviada, fica o processo ativo novamente.
03/06/2026 16:47:23 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (REPOSTA EMAIL OFICIO_INF_08-2026_-_BAL._PICARRAS_assinado.pdf) em 03/06/2026 às 13:47.
03/06/2026 16:25:02 | Agente de Contratação
CONSIDERANDO O EMAIL ENVIADO PELA EMPRESA ORA ARREMATANTE E A NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA, A CHAMADA REMANESCENTE SERÁ SUSPENSA PARA VERIFICAÇÃO PELA EQUIPE DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO. COM A RESPOSTA, A CHAMADA REMANESCENTE SERÁ FEITA NOVAMENTE. ACOMPANHAR
03/06/2026 16:23:48 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EMAIL RICHTER.pdf) em 03/06/2026 às 13:23.
02/06/2026
02/06/2026 17:24:41 | Sistema
Motivo: Solicita-se negociação do valor para 2ª convocação remanescente, art. 90,parágrafo 4º, I e II da Lei 14.133/2021 Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas suas condições.
02/06/2026 17:24:41 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 03/06/2026.
02/06/2026 17:24:14 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA RICHTER LTDA com lance de R$ 2.580.000,00.
02/06/2026 17:24:14 | Sistema
Motivo: Não apresentou proposta na 2ª convocação remanescente.
02/06/2026 17:24:14 | Sistema
O fornecedor QUATRO D ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
01/06/2026
01/06/2026 16:44:49 | Sistema
Motivo: Solicita-se negociação do valor para 2ª convocação remanescente, art. 90,parágrafo 4º, I e II da Lei 14.133/2021. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas suas condições.
01/06/2026 16:44:49 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:45 do dia 02/06/2026.
01/06/2026 16:44:15 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante QUATRO D ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 2.560.000,00.
01/06/2026 16:44:15 | Sistema
Motivo: Não aceitou convocação remanescente na segunda chamada.
01/06/2026 16:44:15 | Sistema
O fornecedor TAVARES CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
29/05/2026
29/05/2026 11:40:15 | Sistema
Motivo: Solicita-se negociação do valor para 2ª convocação remanescente, art. 90,parágrafo 4º, I e II da Lei 14.133/2021 Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas suas condições.