Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de pavimentação viária na Rodovia Municipal ERM 125, localidade de Garapuvu, Município de Ermo/SC, em trecho rural com extensão de 3.062,16 m, ligando as comunidades de Garapuvu...
26/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Lélis Helena Leonardo
Autoridade Competente:
Paulo Della Vecchia
Apoio:
Bruna Flor dos Santos, Ivan Merencio, Rayssa Vieira Raul
Origem dos Recursos:
-
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
12/06/2026 às 14:51
Inicio das Propostas
12/06/2026 às 15:00
Limite p/ Impugnações
24/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
24/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
26/06/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
26/06/2026 às 12:00
Documentos
DFD.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-11:46
ETP.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-11:46
EDITAL.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-11:46
ART.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-11:46
MEMORIAIS.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-11:46
Composição - Rod Municipal ERM 125 - Garapuvu - Ermo.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-11:50:00
Cronograma SEM CINFRA - Rod Municipal ERM 125 - Garapuvu - Ermo.pdf
Tipo: Outros documentos
12/06/2026-11:48:47
BDI - Rod Municipal ERM 125 - Garapuvu - Ermo.pdf
Tipo: Orçamento-base
12/06/2026-11:49:25
Cotação - Rod Municipal ERM 125 - Garapuvu - Ermo.pdf
Tipo: Outros documentos
12/06/2026-11:49:49
PROJETO COMPLETO.pdf
Tipo: Outros documentos
12/06/2026-11:51:41
Resposta de Esclarecimento - Orçamento SEM CINFRA - Rod Municipal ERM 125 - Garapuvu - Ermo.pdf
Tipo: Documento Anexo
12/06/2026-14:03:22
Planilha Orçamentária - Rod Municipal ERM 125 - Garapuvu - Ermo.pdf
Tipo: Outros documentos
12/06/2026-14:15:33
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execucao da obra de pavimentacao viaria da Rodovia Municipal ERM 125, localidade de Garapuvu, Munici...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.552.071,26
Melhor lance
R$ 2.930.000,00
Unidade:
UN
26/06/2026
26/06/2026 19:02:36 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Paulo Della Vecchia.
26/06/2026 19:02:26 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Paulo Della Vecchia.
26/06/2026 18:57:14 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/06/2026 18:46:40 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/06/2026 às 15:56.
26/06/2026 18:46:21 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
26/06/2026 18:46:15 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor GAIVASUL PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.
26/06/2026 18:45:33 | Agente de Contratação
Registra-se que a licitante GAIVASUL PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA apresentou previamente os documentos de habilitação, os quais foram analisados nesta fase do certame. Verificado o atendimento às exigências do Edital, declara-se a licitante HABILITADA. Na sequência será aberto prazo de 10 (dez) minutos para manifestação de intenção de recurso quanto à habilitação.
26/06/2026 18:12:26 | Agente de Contratação
Registra-se que a licitante GAIVASUL PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA já havia encaminhado previamente os documentos de habilitação pela plataforma. Neste momento, os documentos serão analisados quanto ao atendimento das exigências do Edital, com as consultas oficiais cabíveis.
26/06/2026 17:59:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/06/2026 às 15:09.
26/06/2026 17:58:58 | Agente de Contratação
Após análise, declara-se ACEITA a proposta readequada da licitante GAIVASUL PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA, por atendimento às exigências editalícias. Será aberto prazo de 10 (dez) minutos para manifestação imediata de intenção de recurso quanto à fase de julgamento/aceitação da proposta, nos termos do Edital.
26/06/2026 17:58:47 | Sistema
O fornecedor GAIVASUL PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
26/06/2026 17:57:51 | Agente de Contratação
Registra-se o recebimento tempestivo da proposta readequada apresentada pela licitante GAIVASUL PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA, a qual foi analisada quanto à conformidade com o último lance, planilhas, cronograma, BDI, encargos e demais exigências do Edital.
26/06/2026 17:56:47 | Sistema
Motivo: Proposta readequada anexada.
26/06/2026 17:56:47 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor GAIVASUL PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA no item 0001.
26/06/2026 17:53:51 | Agente de Contratação
Boa tarde Senhores(as).
26/06/2026 16:47:10 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2026 13:42:19 | Agente de Contratação
Prezados(as), considerando o expediente da Prefeitura Municipal de Ermo/SC, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, informa-se que a sessão prosseguirá dentro do horário regular. Registra-se que o prazo concedido à licitante GAIVASUL PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA para envio da proposta readequada constitui prazo máximo, nos termos do item 7.27 do Edital. Caso a licitante apresente antecipadamente a proposta readequada, a Administração prosseguirá regularmente com as etapas subsequentes do certame, observadas as exigências editalícias.
26/06/2026 13:15:06 | Sistema
Motivo: Conforme item 7.27 e subitens do instrumento convocatório, solicita-se à licitante GAIVASUL PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA, provisoriamente classificada em primeiro lugar, que reelabore e apresente, por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços adequada ao seu último lance, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou seja, até às 10h15min do dia 29/06/2026, acompanhada das planilhas contendo quantitativos e custos unitários, cronograma físico-financeiro, critérios de pagamento, detalhamento das bonificações e despesas indiretas (BDI) e encargos sociais, no que couber. A proposta readequada deverá observar integralmente os quantitativos, especificações, projetos, memoriais, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais anexos do edital.
26/06/2026 13:15:06 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 29/06/2026.
26/06/2026 13:01:11 | F. GAIVASUL PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS
Negociação Item 0001: prezados, bom dia, esse é nosso lance final.
26/06/2026 12:59:56 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:10 do dia 26/06/2026.
26/06/2026 12:56:20 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante GAIVASUL PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 2.930.000,00.
26/06/2026 12:52:35 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
26/06/2026 12:11:23 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/06/2026 12:11:23 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
26/06/2026 12:10:53 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/06/2026 12:10:53 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/06/2026 12:10:53 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/06/2026 12:10:30 | Sistema
Motivo: Com fulcro nos itens 5.1.2. e 14 do Edital, bem como Acórdão 1128/2026-TCU, considerando que a garantia da proposta é requisito pré-habilitação, considerando o prazo de validade da proposta inferior ao mínimo exigido no Edital, rejeita-se a mesma.
26/06/2026 12:10:30 | Sistema
O item 0001 teve uma proposta de R$ 3552071,26 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/06/2026 12:02:12 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
26/06/2026 12:02:07 | Agente de Contratação
Boa tarde Senhores(as), iniciaremos em instantes.
12/06/2026
12/06/2026 17:15:33 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha Orçamentária - Rod Municipal ERM 125 - Garapuvu - Ermo.pdf) em 12/06/2026 às 14:15.