"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, NA LOCALIDADE DE RIO VERMELHO, COM ÁREA DE 134,42M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E...
72/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Concluída
Agente de Contratação:
ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA
Autoridade Competente:
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
08/09/2026 às 13:16
Inicio das Propostas
08/09/2026 às 20:00
Limite p/ Impugnações
18/09/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
18/09/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/09/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
22/09/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL202619.pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:13
Centrocomunitarioidosos_Arquitetonico_Prancha_01.pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Centrocomunitarioidosos_Arquitetonico_Prancha_02.pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Centrocomunitarioidosos_Eletrico.pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Centrocomunitarioidosos_Estrutural.pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Centrocomunitarioidosos_Hidrossanitario.pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Cronograma - Centro de Convivência da Terceira Idade.pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Croqui_Secoes_transversais_ST_ate_4m (1).pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Croqui_Secoes_transversais_ST_ate_4m (2).pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Croqui_Secoes_transversais_ST_ate_4m (3).pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Croqui_Secoes_transversais_ST_ate_4m.pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Memorial Descritivo - Centro de Convivência da Terceira Idade.pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Orcamento - - Centro de Convivência da Terceira Idade.pdf
Tipo: Edital
08/09/2026-10:16:20
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Processo Fracassado
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - "CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3 IDADE, NA LOCALIDADE DE RIO VERMELHO, COM AREA DE 134,42M, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA".
13/10/2026
13/10/2026 12:24:01 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
13/10/2026 12:12:39 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/10/2026 às 09:22.
13/10/2026 12:07:22 | Sistema
O fornecedor HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
13/10/2026 12:07:22 | Sistema
Motivo: No dia 06 de outubro de 2026, foi aberto prazo para envio da proposta readequada e dos documentos de habilitação da empresa HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., sendo que os mesmos não foram enviados. Sendo assim, a empresa será desclassificada.
13/10/2026 12:07:22 | Sistema
O fornecedor HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. foi desclassificado no processo.
13/10/2026 12:05:37 | Presidente da Comissão
Bom dia, daremos continuação ao certame neste momento.
06/10/2026
06/10/2026 12:21:51 | Presidente da Comissão
encerra-se a sessão neste momento
06/10/2026 12:21:37 | Presidente da Comissão
Devido a abertura de prazo para envio da proposta readequada, fica agendado para dia 13 de outubro de 2026 as 09:00h análise da proposta readequada e continuidade do certame.
06/10/2026 12:10:25 | Sistema
Motivo: Abre-se também o prazo para envio dos documentos de habilitação, a empresa deve enviar todos os documentos solicitados no item 11 do edital, incluindo as declarações obrigatórias do anexo IV do edital, assinadas digitalmente. A ausência de qualquer documentação, ou apresentada em desacordo com o solicitado, implicará na inabilitação da empresa.
06/10/2026 12:10:25 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:10 do dia 07/10/2026.
06/10/2026 12:09:24 | Presidente da Comissão
Abre-se também o prazo para envio dos documentos de habilitação, a empresa deve enviar todos os documentos solicitados no item 11 do edital, incluindo as declarações obrigatórias do anexo IV do edital, assinadas digitalmente. A ausência de qualquer documentação, ou apresentada em desacordo com o solicitado, implicará na inabilitação da empresa.
06/10/2026 12:08:34 | Presidente da Comissão
AVISO: a empresa deverá realizar a conferência de todos os itens da planilha, verificar a somatória dos valores unitários e totais, NÃO FAZER O USO DO EXCEL, se o fizer realizar a conferência de todos os valores. Todos os itens da planilha serão conferidos pela comissão.
06/10/2026 12:08:15 | Presidente da Comissão
A empresa HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., deverá apresentar proposta readequada até dia 08 de outubro de 2026 as 23:59h, devendo constar todas as exigências do item 08 do edital. Especificando também em planilha qual a porcentagem ou valores lançados em material e mão de obra.
06/10/2026 12:07:16 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 08/10/2026.
06/10/2026 12:03:26 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. com lance de R$ 214.048,89.
06/10/2026 12:03:26 | Sistema
O fornecedor MORGANA AZEVEDO, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
06/10/2026 12:03:26 | Sistema
Motivo: No dia 30 de setembro de 2026, foi aberto prazo para envio da proposta readequada e dos documentos de habilitação da empresa MORGANA AZEVEDO, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, sendo que os mesmos não foram enviados. Sendo assim, a empresa será desclassificada.
06/10/2026 12:03:26 | Sistema
O fornecedor MORGANA AZEVEDO, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado no processo.
06/10/2026 12:02:05 | Presidente da Comissão
Bom dia, daremos continuação ao certame neste momento.
30/09/2026
30/09/2026 13:10:51 | Presidente da Comissão
encerra-se a sessão neste momento
30/09/2026 13:02:25 | Presidente da Comissão
Devido a abertura de prazo para envio da proposta readequada, fica agendado para dia 06 de outubro de 2026 as 09:00h análise da proposta readequada e continuidade do certame.
30/09/2026 12:58:42 | Sistema
Motivo: Abre-se também o prazo para envio dos documentos de habilitação, a empresa deve enviar todos os documentos solicitados no item 11 do edital, incluindo as declarações obrigatórias do anexo IV do edital, assinadas digitalmente. A ausência de qualquer documentação, ou apresentada em desacordo com o solicitado, implicará na inabilitação da empresa.
30/09/2026 12:58:42 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/10/2026.
30/09/2026 12:56:47 | Presidente da Comissão
Abre-se também o prazo para envio dos documentos de habilitação, a empresa deve enviar todos os documentos solicitados no item 11 do edital, incluindo as declarações obrigatórias do anexo IV do edital, assinadas digitalmente. A ausência de qualquer documentação, ou apresentada em desacordo com o solicitado, implicará na inabilitação da empresa.
30/09/2026 12:54:35 | Presidente da Comissão
AVISO: a empresa deverá realizar a conferência de todos os itens da planilha, verificar a somatória dos valores unitários e totais, NÃO FAZER O USO DO EXCEL, se o fizer realizar a conferência de todos os valores. Todos os itens da planilha serão conferidos pela comissão.
30/09/2026 12:52:51 | Presidente da Comissão
A empresa MORGANA AZEVEDO, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, deverá apresentar proposta readequada até dia 02 de outubro de 2026 as 23:59h, devendo constar todas as exigências do item 08 do edital. Especificando também em planilha qual a porcentagem ou valores lançados em material e mão de obra.
30/09/2026 12:52:28 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 02/10/2026.
30/09/2026 12:50:15 | Sistema
O vencedor do sorteio de desempate do lote 0001 foi MORGANA AZEVEDO, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.
30/09/2026 12:50:01 | Sistema
Não foram enviados lances de desempate para o lote .
30/09/2026 12:38:53 | Sistema
Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 214.048,89 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 30/09/2026 às 09:50.
30/09/2026 12:38:53 | Sistema
A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/09/2026 às 09:50.
30/09/2026 12:37:51 | Presidente da Comissão
com isso será aberto o prazo para desempate das mesmas
30/09/2026 12:37:32 | Presidente da Comissão
devido a desclassificação da empresa VALLE DO IGUACU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, as próximas colocadas estão em situação de empate
30/09/2026 12:36:47 | Sistema
O lote 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo presidente de comissão.
30/09/2026 12:36:47 | Sistema
O fornecedor VALLE DO IGUACU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
30/09/2026 12:36:47 | Sistema
(CONT. 1) complementação, não alcança ausência de documentos ou assinatura dos documentos. E ainda, a forma de elaboração e envio da proposta já havia sido informada anteriormente através da solicitação de diligência, não podendo a empresa alegar desconhecimento da forma como a mesma deveria ter sido encaminhada. E ainda sobre a diligência para os documentos de habilitação, a empresa não apresentou o balanço de abertura registrado na junta comercial/SPED, não comprovou o vínculo do engenheiro com a empresa e ainda declarações sem assinatura. Estando assim em desacordo com o solicitado no edital.
30/09/2026 12:36:47 | Sistema
Motivo: No dia 25 de setembro de 2026, foi reaberto prazo para envio da proposta readequada, sendo que a mesma foi analisada e constatado que a empresa não apresentou o item 08, subitem 8.4.2. Cronograma físico-financeiro. Apresentou em desacordo, o item 08, subitem 8.2.1. Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal e do responsável técnico do proponente devidamente identificado. A diligência para correção de erros e falhas conforme Lei nº 14.133/21, em seu Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Ou seja a diligência é aberta para correção e... (CONTINUA)
30/09/2026 12:36:47 | Sistema
O fornecedor VALLE DO IGUACU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi desclassificado no processo.
30/09/2026 11:59:07 | Presidente da Comissão
Bom dia, daremos continuação ao certame neste momento
29/09/2026
29/09/2026 01:13:23 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/09/2026
25/09/2026 13:17:59 | Presidente da Comissão
encerra-se a sessão neste momento
25/09/2026 13:11:10 | Presidente da Comissão
Devido a abertura dos prazos para diligência e proposta readequada fica agendado para dia 30 de setembro de 2026, as 09:00h continuidade do certame.
25/09/2026 13:08:34 | Presidente da Comissão
Aberta diligência para complementação dos documentos em desacordo, o prazo para envio é de 24 horas, porém como as mesmas devem ser consideradas somente para dias úteis, o prazo fica aberto até 28 de setembro de 2026.
25/09/2026 13:03:09 | Presidente da Comissão
(CONT. 2) direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente (acervo do engenheiro/arquiteto e/ou empresa proponente), de no mínimo 50% do objeto licitado, admitido o somatório em edificações ou conjunto de edificações, e somatório de atestados. d) Comprovação do licitante de possuir um responsável técnico pela obra, Engenheiro Civil/Arquiteto, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes. (...) e) Relação formal das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. (ANEXO IV) NÃO ESTÁ SENDO SOLICITADO O DESCRITO DOS APARELHAMENTOS E PESSOAL, E SIM QUAIS PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS A EMPRESA POSSUI.
25/09/2026 13:03:09 | Presidente da Comissão
(CONT. 1) de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura, registrado no órgão competente; BALANÇO SEM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL/SPED; Não apresentou o item 11, subitem 11.1.5 Qualificação Técnica: a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado sede da proponente, sendo esta vencedora do certame, providenciará visto no CREA/CAU, no máximo de 30 dias. b) Certidão de Registro de Pessoa Física referente ao responsável Técnico da Proponente emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo CREA/CAU relativa ao estado da sede da proponente, na especialidade correspondente ao objeto da Licitação. c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação mediante atestado fornecido por pessoa jurídica de...
25/09/2026 13:03:09 | Presidente da Comissão
A comissão realizou a análise dos documentos encaminhados pela empresa, sendo constatado que a empresa apresentou em desacordo o item 11, subitem 11.1.2 alínea 1Ca 1D Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitida no exercício. EMITIDA COM PRAZO SUPERIOR À 90 DIAS. apresentou em desacordo o item 11, subitem 11.1.2, alínea 1Ce 1D Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei - Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa); CERTIDÃO VENCIDA; em desacordo o item 11, subitem 11.1.2, alínea 1Cf 1D Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); CERTIDÃO VENCIDA; Em desacordo o item 11, subitem 11.1.3, alínea 1Cb 1D Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis, dos 02 (dois) últimos exercícios sociais (2024 e 2025), b.4) As sociedades constituídas há menos... (CONTINUA)
25/09/2026 13:03:00 | Sistema
(CONT. 2) direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente (acervo do engenheiro/arquitet
25/09/2026 13:03:00 | Sistema
(CONT. 1) (doze) meses, no exercício social em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura, registrado no órgão competente; BALANÇO SEM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL/SPED; Não apresentou o item 11, subitem 11.1.5 Qualificação Técnica: a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado sede da proponente, sendo esta vencedora do certame, providenciará visto no CREA/CAU, no máximo de 30 dias. b) Certidão de Registro de Pessoa Física referente ao responsável Técnico da Proponente emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo CREA/CAU relativa ao estado da sede da proponente, na especialidade correspondente ao objeto da Licitação. c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação mediante atestado fornecido por pessoa jurídica de...
25/09/2026 13:03:00 | Sistema
Motivo: A comissão realizou a análise dos documentos encaminhados pela empresa, sendo constatado que a empresa apresentou em desacordo o item 11, subitem 11.1.2 alínea “a” Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitida no exercício. EMITIDA COM PRAZO SUPERIOR À 90 DIAS. apresentou em desacordo o item 11, subitem 11.1.2, alínea “e” Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei - Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa); CERTIDÃO VENCIDA; em desacordo o item 11, subitem 11.1.2, alínea “f” Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); CERTIDÃO VENCIDA; Em desacordo o item 11, subitem 11.1.3, alínea “b” Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis, dos 02 (dois) últimos exercícios sociais (2024 e 2025), b.4) As sociedades constituídas há menos de 12... (CONTINUA)
25/09/2026 13:03:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:03 do dia 28/09/2026.