A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução da Etapa 2 da obra do Centro de Eventos Municipal, sendo edificado na Av. Vigário Frei João, Bairro...
4/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Debora Tais Menlak
Autoridade Competente:
Juliano Schneider
Apoio:
Mariani Longini
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
08/05/2026 às 21:16
Inicio das Propostas
11/05/2026 às 16:00
Limite p/ Impugnações
21/05/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
21/05/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
25/05/2026 às 16:20
Abertura das Propostas
25/05/2026 às 16:30
Documentos
Edital CE 004/2026 - Etapa 2 Centro de Eventos.pdf
Tipo: Edital
08/05/2026-18:14
Projeto Básico.pdf
Tipo: Edital
08/05/2026-18:14
7. Projeto Básico (Anexo I).zip
Tipo: Edital
21/05/2026-13:53:36
Resposta de Esclarecimento - Resposta ao pedido de esclarecimento - Consultoria Técnica e AMMOC.pdf
Tipo: Documento Anexo
19/05/2026-15:25:50
Esclarecimentos - Pedio de Esclarecimento por e-mail - ECOTRAT.pdf
Tipo: Documento Anexo
21/05/2026-17:35:36
Análise da Documentação Técnica CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - email engenheira do Município.pdf
Tipo: Outros documentos
26/05/2026-14:45:08
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
OBRA - CONSTRUCAO CENTRO DE EVENTOS - Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de ma...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 2.364.952,57
Melhor lance:
R$ 2.080.000,00
Unidade:
UN
26/05/2026
26/05/2026 21:27:58 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Juliano Schneider.
26/05/2026 21:27:53 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Juliano Schneider.
26/05/2026 20:19:18 | Agente de Contratação
Concluídas as fases do certame e exauridas as providências cabíveis, encaminham-se os autos para adjudicação e homologação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.
26/05/2026 20:08:44 | Agente de Contratação
Prezada CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA, como o sistema não possui mais ícones de ação para abrir prazo e campo a fim de que a empresa anexe o cronograma, solicito que envie para os e-mails debora@luzerna.sc.gov.br e engenharia@luzerna.sc.gov.br no prazo de 1 (um) dia útil.
26/05/2026 20:08:25 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/05/2026 19:36:22 | Agente de Contratação
Após o período recursal, se não houver manifestações, abrirei prazo para a empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA enviar o cronograma físico-financeiro da obra no formato de macro serviços, conforme solicitado pela engenheira do Município.
26/05/2026 19:35:26 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/05/2026 às 17:05.
26/05/2026 19:35:18 | Agente de Contratação
Prezados, neste momento abrirei prazo recursal de 30 (trinta) minutos quanto a habilitação.
26/05/2026 19:34:40 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
26/05/2026 19:34:34 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA.
26/05/2026 19:02:09 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/05/2026 às 16:32.
26/05/2026 19:02:01 | Agente de Contratação
Prezados, neste momento abrirei prazo recursal de 30 (trinta) minutos quanto a proposta e planilhas.
26/05/2026 17:50:09 | Agente de Contratação
Prezados, a partir das 16h abrirei prazo recursal para manifestações quanto ao julgamento da proposta/habilitação, conforme item 9.2 do Edital.
26/05/2026 17:49:02 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
26/05/2026 17:48:39 | Agente de Contratação
Quanto ao cronograma físico-financeiro da obra no formato de macro serviços, contendo as principais etapas de execução, para fins de atendimento às exigências do convênio, que a engenheira solicitou no e-mail, será aberto prazo antes do envio para adjudicação, visto que não é um documento exigido em Edital na fase da proposta ou habilitação.
26/05/2026 17:46:51 | Agente de Contratação
Informo que já recebemos a análise técnica feita pela engenheira civil do Município, a qual foi anexada no sistema, e da análise realizada concluimos por HABILITAR a empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA.
26/05/2026 17:45:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise da Documentação Técnica CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - email engenheira do Município.pdf) em 26/05/2026 às 14:45.
26/05/2026 17:37:49 | Agente de Contratação
Aguardamos agora o retorno do Setor de Consultoria Técnica para declarar Habilitada ou inabilitada a empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA.
26/05/2026 17:35:38 | Agente de Contratação
Prezados, os documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, enviados pela empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA, foram conferidos e validados, sendo que apenas a CND estadual estava com emissão superior a 90 (noventa) dias, e a CND Trabalhista apresentada é de 2025. Assim, a agente de contratação, com base no item 8.14 do Edital e em consonância ao Acórdão nº 1.211/2021 do TCU, valeu-se do formalismo moderado e realizou a emissão de novas certidões, visto que é possível emitir pela internet. Constatou-se, desse modo, que a empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA está em dia com suas obrigações fiscais e trabalhistas.
26/05/2026 16:27:52 | Agente de Contratação
Prezados, boa tarde! Informo que recebemos a Proposta Readequada, Planilhas e Documentos de Habilitação da empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA. Assim, faremos a análise dos arquivos, sendo que a documentação pertinente às planilhas e habilitação técnica da empresa será encaminhada ao setor de Consultoria Técnica para análise conforme itens 7.13 e 8.17.1 do Edital.
26/05/2026 14:51:09 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/05/2026
25/05/2026 17:20:01 | Agente de Contratação
Prezados, diante da abertura de prazo para envio de documentações por parte da vencedora provisória do certame, retornaremos a sessão amanhã, a partir das 14h10, para analisar os arquivos a serem enviados pela empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA. Desde já agradeço a compreensão.
25/05/2026 17:10:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 26/05/2026.
25/05/2026 17:09:35 | Agente de Contratação
Prezada CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA, solicito que envie a Proposta Readequada e Planilhas, conforme item 5.13 do Edital, bem como os Documentos de Habilitação, de acordo com os itens 8.3 e 8.12 do Edital. O prazo é de 1 (um) dia útil.
25/05/2026 17:05:28 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.080.000,00.
25/05/2026 17:02:37 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
25/05/2026 17:02:37 | Sistema
A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 25/05/2026 às 14:02:37.
25/05/2026 16:57:37 | Sistema
Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/05/2026 às 14:02:37.
25/05/2026 16:49:05 | Sistema
O item 0001 entrou em tempo aleatório.
25/05/2026 16:34:05 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/05/2026 16:34:05 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
25/05/2026 16:34:04 | Agente de Contratação
Neste momento abrirei a sessão de lances. Boa disputa!
25/05/2026 16:33:46 | Sistema
Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
25/05/2026 16:33:46 | Sistema
Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
25/05/2026 16:33:46 | Sistema
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
25/05/2026 16:33:46 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/05/2026 16:30:44 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
25/05/2026 16:30:42 | Agente de Contratação
Prezados, boa tarde! Farei a análise das propostas neste momento.
21/05/2026
21/05/2026 16:53:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (7. Projeto Básico (Anexo I).zip) em 21/05/2026 às 13:53.