O presente procedimento licitatório tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para execução de terraplenagem, drenagem pluvial e implantação das camadas estruturais de sub-base e base do pavimento, como serviços integrantes,...
48/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
JOÃO PAULO SANTOS PEREIRA
Autoridade Competente:
CASTILHO SILVANO VIEIRA
Apoio:
ANA PAULA ROCHA VICENTE, DIOGO DE SOUZA SILVANO, NATHAN BALDISSERA DE SOUZA
Origem dos Recursos:
-
Legislação Interna:
Decreto Municipal n° 022/2024
Datas
Data de Publicação
15/05/2026 às 17:25
Inicio das Propostas
18/05/2026 às 10:30
Limite p/ Impugnações
28/05/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
28/05/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
01/06/2026 às 12:59
Abertura das Propostas
01/06/2026 às 13:00
Documentos
PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO.pdf
Tipo: Edital
15/05/2026-14:22
EDITAL.pdf
Tipo: Edital
15/05/2026-14:22
5 - ORÇAMENTO CRONOGRAMA MEMORIAL.pdf
Tipo: Orçamento-base
18/05/2026-10:16:59
Julgamento da Impugnação - DECISAO_ACERCA_DE_IMPUGNACAO_AF_CONSTRUCOES_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
25/05/2026-11:06:06
01 - Parecer_Tecnico_-_Proposta_-_Estrada_Boa_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
02/06/2026-09:45:17
02 - Parecer_Tecnico_-_Habilitacao_-_Estrada_Boa_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
02/06/2026-13:33:43
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
EXECUCAO DE SERVICOS INTEGRANTES, PREPARATORIOS E COMPLEMENTARES A OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DO...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.661.467,05
Melhor lance
R$ 3.378.000,00
Unidade:
UN
02/06/2026
02/06/2026 17:02:22 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por CASTILHO SILVANO VIEIRA.
02/06/2026 17:02:15 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por CASTILHO SILVANO VIEIRA.
02/06/2026 17:01:41 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/06/2026 16:37:58 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/06/2026 às 13:57.
02/06/2026 16:36:22 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/06/2026 16:35:20 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA.
02/06/2026 16:33:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (02 - Parecer_Tecnico_-_Habilitacao_-_Estrada_Boa_assinado.pdf) em 02/06/2026 às 13:33.
02/06/2026 13:32:36 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/06/2026 13:32:34 | F. CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
Documentação Item 0001: Em atendimento à diligência, encaminhamos a documentação de habilitação.
02/06/2026 13:09:20 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio da documentação de habilitação, consoante disposições dos itens 11.7., 11.8., 11.9., 11.10. e 11.11. e subitens do edital.
02/06/2026 13:09:20 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 02/06/2026.
02/06/2026 12:46:14 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/06/2026 às 10:03.
02/06/2026 12:45:58 | Sistema
O fornecedor CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
02/06/2026 12:45:51 | Sistema
Motivo: Encerro o prazo de diligência pelo seu cumprimento tempestivo.
02/06/2026 12:45:51 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA no item 0001.
02/06/2026 12:45:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (01 - Parecer_Tecnico_-_Proposta_-_Estrada_Boa_assinado.pdf) em 02/06/2026 às 09:45.
02/06/2026 10:44:00 | Agente de Contratação
Prezados, bom dia!! Informo que está sendo realizado a analise da documentação apresentada, logo voltaremos para realizar os devidos andamentos neste processo.
01/06/2026
01/06/2026 22:09:04 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/06/2026 22:08:56 | F. CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
Documentação Item 0001: Em atendimento à diligência, encaminhamos a proposta readequada ao último lance.
01/06/2026 14:05:46 | F. CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
Documentação Item 0001: Ok, grato pelo esclarecimento. Atenderemos ao prazo estabelecido e encaminharemos a proposta readequada completa até as 10h40min do dia 02/06/2026.
01/06/2026 14:03:31 | Agente de Contratação
Prezados, documentos de habilitação serão solicitados posteriormente a analise das planilhas.
01/06/2026 13:43:05 | F. CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
Documentação Item 0001: Prezados, o envio da documentação de habilitação, enviamos juntamente com a proposta adequada ao preço final ofertado?
01/06/2026 13:37:52 | Sistema
Motivo: Solicitamos que o arrematante reelabore e apresente, por meio do sistema eletrônico a proposta de preços adequada ao seu último lance, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro e critérios de pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e despesas indiretas (BDI) e dos encargos sociais, com fulcro no item 7.20. alíneas a e b do instrumento convocatório.
01/06/2026 13:37:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 02/06/2026.
01/06/2026 13:35:45 | F. CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
Negociação Item 0001: Ofertamos nossa melhor proposta!
01/06/2026 13:32:19 | Sistema
Motivo: Considerando o princípio da economicidade, solicita-se negociação para obtenção de menor valor. O deságio é indispensável e a negociação é poder/dever do Agente de Contratação. Abre-se prazo para oferta inferior aos valores dos lances.
01/06/2026 13:32:19 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:42 do dia 01/06/2026.
01/06/2026 13:31:42 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 3.378.000,00.
01/06/2026 13:29:52 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
01/06/2026 13:29:52 | Sistema
A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 01/06/2026 às 10:29:52.
01/06/2026 13:24:51 | Sistema
Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 01/06/2026 às 10:29:52.
01/06/2026 13:17:50 | Sistema
O item 0001 entrou em tempo aleatório.
01/06/2026 13:02:48 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
01/06/2026 13:02:39 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
01/06/2026 13:02:39 | Sistema
Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
01/06/2026 13:02:39 | Sistema
Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
01/06/2026 13:02:39 | Sistema
Conforme Decreto Municipal n° 022/2024 No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
01/06/2026 13:02:39 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/06/2026 13:01:15 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
01/06/2026 13:01:07 | Agente de Contratação
Bom dia prezados, iniciaremos em breve!!
28/05/2026
28/05/2026 19:50:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISAO_ACERCA_DE_IMPUGNACAO_AF_CONSTRUCOES_assinado.pdf) em 28/05/2026 às 16:50.
18/05/2026
18/05/2026 13:16:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (5 - ORÇAMENTO CRONOGRAMA MEMORIAL.pdf) em 18/05/2026 às 10:16.