Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a execução da obra de construção da Feira do Produtor Rural – Programa Município Agro, localizada na Praça João José Batista Nogueira, Centro, Município de Joanópolis/SP, compreendendo o...
04/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Stéfany Carolina de Oliveira
Autoridade Competente:
Cristiano Benedito
Apoio:
Giovanna Cardoso Valentin, Leonam André Oliveira Benedito, Lizzie Maria Oliveira Moscão Martins
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/07/2026 às 16:52
Inicio das Propostas
06/07/2026 às 03:00
Limite p/ Impugnações
21/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
21/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
23/07/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
23/07/2026 às 12:01
Documentos
Edital - Mun. Agro.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-13:45:06
Anexo II - ETP.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-13:45:21
Anexo III - Projeto Executivo.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-13:45:35
Anexo IV - Cronograma Físico-Financeiro.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-13:48:08
Anexo IX - Minuta Declarações.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-13:48:27
Anexo V - Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-13:48:47
Anexo VI - Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-13:48:54
Anexo VII - Minuta Contrato.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-13:49:05
Anexo VIII - Minuta de Proposta de Preços.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-13:51:19
Anexo X - Termo de Ciência e Notificação.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-13:51:29
Anexo I - Termo de Referencia_.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-13:52:35
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução da obra de construção da Feira do Produtor Rural – Programa Município Agro, localizada na P...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 270.118,89
Melhor lance
R$ 247.500,00
Unidade:
SVÇ
03/08/2026
03/08/2026 12:07:10 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Cristiano Benedito.
03/08/2026 12:06:57 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Cristiano Benedito.
28/07/2026
28/07/2026 17:01:04 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/07/2026 16:46:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/07/2026 às 13:56.
28/07/2026 16:46:00 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/07/2026 16:45:56 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TERRACO DOS BANDEIRANTES SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA.
28/07/2026 16:34:07 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/07/2026 às 13:44.
28/07/2026 16:34:00 | Sistema
O fornecedor TERRACO DOS BANDEIRANTES SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
28/07/2026 16:32:56 | Agente de Contratação
Boa tarde! Retomando a sessão.
28/07/2026 14:42:39 | Agente de Contratação
Prezados Licitantes, informo que irei me ausentar para cumprir horário de almoço, porém o prazo para juntada do documentos solicitado permanece aberto até às 12:54 do dia 28/07/2026.. Retorno a partir das 13h30 para retomada do processo.
28/07/2026 14:24:27 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/07/2026 13:55:18 | Sistema
Motivo: Diante da análise da documentação de habilitação econômico-financeira apresentada pela licitante, verifica-se que, embora tenham sido juntados o balanço patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e os índices contábeis referentes ao exercício social de 2025, deixou de ser apresentada os indices contábeis correspondente ao exercício social de 2024. Considerando que o item 8.4 do edital estabelece a obrigatoriedade de apresentação dos índices contábeis relativos aos 02 (dois) últimos exercícios sociais, e em observância aos princípios do formalismo moderado, da razoabilidade e da busca da proposta mais vantajosa, bem como ao disposto no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, determina-se a realização de diligência, a fim de oportunizar à licitante a complementação da documentação mediante a apresentação dos índices contábeis referentes ao exercício social de 2024.
28/07/2026 13:55:18 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:54 do dia 28/07/2026.
28/07/2026 13:42:29 | Agente de Contratação
Bom dia! Retomando a sessão.
27/07/2026
27/07/2026 19:35:53 | Agente de Contratação
Prezados, informo que ainda não finalizamos a análise dos documentos enviados, retornaremos amanhã (28/04), às 10h30, para devida continuidade do processo.
27/07/2026 16:47:37 | Agente de Contratação
Informo que os documentos anexados serão analisados e a sessão será retomada às 16h.
27/07/2026 16:46:53 | Agente de Contratação
Boa tarde! Retomando a sessão.
27/07/2026 14:35:41 | Agente de Contratação
Prezados Licitantes, informo que irei me ausentar para cumprir horário de almoço. Retorno a partir das 13h30 para retomada do processo.
27/07/2026 12:20:50 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/07/2026 12:05:41 | Sistema
Motivo: Solicito para que a empresa apresente todos os documentos de habilitação exigidos no edital e no termo de referência.
27/07/2026 12:05:41 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 27/07/2026.
27/07/2026 12:05:03 | Agente de Contratação
Bom dia! Retomando a sessão.
24/07/2026
24/07/2026 19:01:46 | Agente de Contratação
Prezados, informo que a sessão será retomada segunda-feira (27/07), às 9h.
24/07/2026 18:51:01 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante TERRACO DOS BANDEIRANTES SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA com lance de R$ 247.500,00.
24/07/2026 18:51:01 | Sistema
Motivo: Após análise da documentação de qualificação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que os atestados de capacidade técnico-operacional juntados aos autos referem-se à execução de serviços de reforma em edificação existente, não comprovando a execução de edificação com área construída mínima correspondente a 50% (cinquenta por cento) da área objeto da contratação, equivalente a aproximadamente 165 m², conforme expressamente exigido no TR. Dessa forma, não restou comprovado o atendimento ao requisito de qualificação técnico-operacional previsto no Termo de Referência, motivo pelo qual a licitante é declarada desclassificada, por não atender às exigências estabelecidas para a comprovação da capacidade técnica.
24/07/2026 18:51:01 | Sistema
O fornecedor Dalcim Engenharia LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/07/2026 16:56:36 | Agente de Contratação
Prezados, informo que a análise dos documentos ainda não foi finalizada, portanto, a sessão será retomada hoje, às 15h30.
23/07/2026
23/07/2026 18:53:58 | Agente de Contratação
Prezados, informo que será iniciada a análise dos documentos de habilitação. Portanto, a sessão será retomada amanhã, às 13h30, para devida continuidade.
23/07/2026 17:30:15 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/07/2026 16:09:37 | Agente de Contratação
Conforme solicitado, fica concedido a prorrogação do prazo.
23/07/2026 16:09:20 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:09 do dia 23/07/2026.
23/07/2026 14:58:02 | F. Dalcim Engenharia LTDA
Documentação Item 0001: prezados, gostaria de solicitar a prorrogação do prazo para envio das documentações, tendo em vista problemas técnico, tal prorrogação esta prevista no item 6.22.7 do edital
23/07/2026 13:12:07 | Sistema
Motivo: Solicito para que a empresa apresente todos os documentos de habilitação exigidos no edital e no termo de referência.
23/07/2026 13:12:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:11 do dia 23/07/2026.
23/07/2026 12:49:05 | Agente de Contratação
Ao arrematante do item, há possibilidade de melhorar a oferta?
23/07/2026 12:48:50 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:58 do dia 23/07/2026.
23/07/2026 12:48:08 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante Dalcim Engenharia LTDA - ME com lance de R$ 247.300,00.
23/07/2026 12:47:26 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
23/07/2026 12:47:26 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 247.300,00.
23/07/2026 12:46:22 | Sistema
A Empresa 2 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 23/07/2026 às 09:51:21.
23/07/2026 12:46:22 | Sistema
O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
23/07/2026 12:31:54 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2026 12:31:54 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/07/2026 12:31:51 | Agente de Contratação
Finalizada a análise de propostas, será iniciada a fase de lances.
23/07/2026 12:31:40 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/07/2026 12:31:40 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/07/2026 12:31:40 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/07/2026 12:01:52 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
23/07/2026 12:01:36 | Agente de Contratação
Bom dia, Senhores Licitantes! Será iniciada a análise das propostas.