O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E VIÁRIA EM VIADUTO ESTAIADO, PONTE ESTAIADA, ROTATÓRIAS DE RETORNO E DEMAIS ACESSOS AO MUNICÍPIO DE...
CPE nº 004/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
RENATO MACHADO ROCHA PERES
Autoridade Competente:
WAGNER BENTO DA COSTA
Apoio:
CARLOS ALBERTO MARTINS, JULIO CESAR CUGLER
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/07/2026 às 19:51
Inicio das Propostas
15/07/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
25/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
25/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
29/07/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
29/07/2026 às 12:00
Documentos
ACERVO TÉCNICO.pdf
Tipo: Edital
18/06/2026-13:56:26
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
18/06/2026-13:56:26
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
18/06/2026-13:56:26
BDI ADOTADO.pdf
Tipo: Edital
18/06/2026-13:56:26
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
Tipo: Edital
18/06/2026-13:56:26
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
18/06/2026-13:56:26
EDITAL CPE - ILUMINAÇÃO VF ass 03.07.pdf
Tipo: Edital
03/07/2026-16:42:14
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA QUESTIONAMENTOS RM EMPREENDIMENTOS.pdf
Tipo: Documento Anexo
01/07/2026-17:03:50
Exclusão de Edital.pdf
Tipo: Outros documentos
03/07/2026-17:38:18
DESPACHO EXEQUIBILIDADE OBRAS.pdf
Tipo: Outros documentos
30/07/2026-16:51:09
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Questionamento Pref. de Pariquera-Açu CE 004-2026.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO.zip
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARI...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.206.612,21
Melhor lance
R$ 895.500,00
Unidade:
SVÇ
30/07/2026
30/07/2026 20:04:51 | Agente de Contratação
A data e horário de retorno da sessão pública serão informados através deste chat e do e-mail cadastrado na plataforma.
30/07/2026 20:04:02 | Agente de Contratação
Tendo em vista que a empresa já encaminhou os documentos de habilitação para análise por ocasião da diligência para comprovação da exequibilidade da proposta, informo que passaremos para a fase de análise desses documentos.
30/07/2026 19:55:52 | Sistema
O fornecedor ALPER ENERGIA LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/07/2026 19:53:57 | Sistema
O fornecedor LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/07/2026 19:53:00 | Sistema
O fornecedor G.C.DE OLIVEIRA ROSADO - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/07/2026 19:52:19 | Sistema
O fornecedor RM EMPREENDIMENTOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/07/2026 19:51:39 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/07/2026 às 17:01.
30/07/2026 19:51:33 | Sistema
O fornecedor APLAUSO ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
30/07/2026 19:51:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO EXEQUIBILIDADE OBRAS.pdf) em 30/07/2026 às 16:51.
30/07/2026 19:50:19 | Agente de Contratação
Boa tarde a todos.
30/07/2026 17:49:19 | Agente de Contratação
Informo que a sessão será retomada hoje (30/07) às 16h50.
30/07/2026 17:48:38 | Agente de Contratação
Boa tarde a todos.
30/07/2026 14:20:14 | Agente de Contratação
A data e horário de retorno da sessão serão informados através deste chat e do e-mail cadastrado na plataforma.
30/07/2026 14:16:38 | Agente de Contratação
Os documentos foram encaminhados e estão em análise quanto à exequibilidade da proposta.
30/07/2026 13:41:29 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2026 12:59:48 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2026 12:50:18 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2026 12:02:06 | Sistema
Motivo: Prezado Arrematante, tendo em vista que a proposta enviada oferece desconto superior ao previsto em edital como condição de exequibilidade, conforme item 9.9 do edital, gentileza encaminhar declaração, bem como demonstração acerca da viabilidade da proposta com o percentual de desconto aplicado para fins de análise da sua exequibilidade, sob pena de desclassificação.
30/07/2026 12:02:06 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 30/07/2026.
30/07/2026 12:01:22 | Agente de Contratação
Bom dia a todos.
29/07/2026
29/07/2026 20:15:23 | Agente de Contratação
Informo que retomaremos a sessão amanhã (30/07) às 9h.
29/07/2026 20:13:59 | F. APLAUSO ENGENHARIA LTDA
Negociação Item 0001: Já estamos no nosso limite.
29/07/2026 20:11:28 | Sistema
Motivo: Prezado Arrematante, há margem para negociação do valor ofertado?
29/07/2026 20:11:28 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:40 do dia 29/07/2026.
29/07/2026 20:08:47 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante APLAUSO ENGENHARIA LTDA com lance R$ 895.500,00.
29/07/2026 20:08:47 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 895.500,00.
29/07/2026 19:48:18 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor APLAUSO ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 29/07/2026 às 17:08, encerrando às 17:13:00.
29/07/2026 19:45:02 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor APLAUSO ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
29/07/2026 19:45:02 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
29/07/2026 19:20:56 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 29/07/2026 às 16:40, encerrando às 16:45:00.
29/07/2026 19:20:40 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
29/07/2026 19:20:40 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante RM EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 895.950,00.
29/07/2026 19:20:40 | Sistema
Motivo: Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar a comprovação de exequibilidade da proposta, conforme requerido, esta será desclassificada do certame, conforme previsão do item 9.8, alínea "c" e 9.9 do edital.
29/07/2026 19:20:40 | Sistema
O fornecedor ELETROMAR SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/07/2026 19:20:14 | Agente de Contratação
Boa tarde.
29/07/2026 17:16:07 | Sistema
Motivo: Prezado Arrematante, tendo em vista que a proposta enviada oferece desconto superior ao previsto em edital como condição de exequibilidade, conforme item 9.9 do edital, gentileza encaminhar declaração, bem como demonstração documental acerca da viabilidade da proposta com o percentual de desconto aplicado para fins de análise da sua exequibilidade, sob pena de desclassificação.
29/07/2026 17:16:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:16 do dia 29/07/2026.
29/07/2026 17:15:16 | Sistema
Motivo: A empresa já apresentou o lance negociado.
29/07/2026 17:15:16 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
29/07/2026 17:00:10 | F. ELETROMAR SERVICOS LTDA
Negociação Item 0001: Boa tarde!!
29/07/2026 16:59:52 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 856.500,00.
29/07/2026 16:53:54 | Sistema
Motivo: Prezada Arrematante, há margem para negociação do valor ofertado?
29/07/2026 16:53:54 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:23 do dia 29/07/2026.
29/07/2026 16:53:12 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ELETROMAR SERVICOS LTDA com lance de R$ 856.700,00.
29/07/2026 16:53:12 | Sistema
Motivo: Em pese tenha sido prorrogado o prazo para apresentação da exequibilidade da proposta, os documentos não foram encaminhados e não há previsão em edital para prorrogação adicional do prazo, portanto, fica indeferido o pedido de prorrogação adicional do prazo e, conforme previsão do item 9.9 do edital, a proposta será desclassificada.
29/07/2026 16:53:12 | Sistema
O fornecedor G.C.DE OLIVEIRA ROSADO foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/07/2026 16:45:00 | Agente de Contratação
Boa tarde a todos.
29/07/2026 16:36:46 | F. G.C.DE OLIVEIRA ROSADO
Documentação Item 0001: Sr. Agente de Contratação, boa tarde! Tivemos uma intercorrência com nosso Engenheiro responsável por este processo junto ao município de Pariquera-Açu e, devido a isso, houve um atraso na devolutiva das informações. Diante disso, pedimos, encarecidamente, que nos seja concedido mais uma prorrogação de prazo em virtude deste fato que ocorreu. Cientes de que temos plena condição de executar o objeto pela proposta ofertada, então estamos findando nossa exequibilidade e, por isso, solicitamos tal prorrogação. Obrigado!
29/07/2026 13:35:39 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:43 do dia 29/07/2026.
29/07/2026 13:34:32 | Agente de Contratação
Fica deferido o pedido de prorrogação de prazo para cumprimento da diligência, conforme previsão do item 10.9 do edital, até o horário indicado na plataforma.