Sessão pública iniciada

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II, LOCALIZADA NO BAIRRO INDEPENDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

001/2026
Prefeitura Municipal de Guarapari
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto e Fechado

Operação:

Aberta

Agente de Contratação:

Ruth Alves Pereira Radael

Autoridade Competente:

RODRIGO LEMOS BORGES

Apoio:

-

Origem dos Recursos:

Outros

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA CONST...

Datas

Data de Publicação

17/03/2026 às 19:17

Inicio das Propostas

20/03/2026 às 12:00

Limite p/ Impugnações

28/04/2026 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

28/04/2026 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

30/04/2026 às 11:00

Abertura das Propostas

30/04/2026 às 11:30

Documentos

41_26 - CAPS I E II - HIDROSSANITÁRIO - FL07.PDF

Tipo: Edital

17/03/2026-15:11:51

EDITAL CE 001 26.pdf

Tipo: Edital

17/03/2026-15:53:43

PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-14:54:37

MEMORIAL DESCRITIVO.pdf

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-14:55:04

ETP.pdf

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-14:55:30

16_3 - CRONOGRAMA_FISICO-FINANCEIRO_CAPS_assinado.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-14:56:15

12 - CONC ELET 001 2026 PUBLICAÇÕES A TRIBUNA.pdf

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-14:56:56

41_4 - 2423-C-MAD-PE-0002-COR-GERA-R00.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-14:57:52

41_5 - CLI_CAPS I e II-F01_R02.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-14:58:19

41_7 - F1 - A0 - PSCIP - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I e II - CAPS I e II-2.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-14:58:39

41_8 - Prancha do Projeto SPDA-CASP I e II-02-Folha 02.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-14:59:45

41_9 - Prancha do Projeto SPDA-CASP I e II-02-Folha 03.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:00:55

41_10 - Prancha do Projeto SPDA-CASP I e II-02-Folha 01.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:01:14

41_11 - Projeto Elétrico - CAPS I e II - 01.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:03:24

41_12 - Projeto Elétrico - CAPS I e II 02.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:03:36

41_13 - Projeto Elétrico - CAPS I e II - 03.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:04:09

41_19 - Projeto Elétrico - CAPS I e II - 04.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:04:28

41_20 - Projeto Elétrico - CAPS I e II - 06.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:04:59

41_15 - Projeto Elétrico - CAPS I e II - 07.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:05:18

41_16 - Projeto Elétrico - CAPS I e II - 08.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:05:42

41_17 - Projeto Elétrico - CAPS I e II - 09.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:05:57

41_18 - Projeto Elétrico - CAPS I e II - 10.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:06:16

41_21 - CAPS I E II - HIDROSSANITÁRIO - FL02.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:07:19

41_28 - CAPS I E II - HIDROSSANITÁRIO - FL01.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:07:45

41_22 - CAPS I E II - HIDROSSANITÁRIO - FL03.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:08:12

41_23 - CAPS I E II - HIDROSSANITÁRIO - FL04.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:08:26

41_24 - CAPS I E II - HIDROSSANITÁRIO - FL05.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:08:47

41_25 - CAPS I E II - HIDROSSANITÁRIO - FL06.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:11:07

41_26 - CAPS I E II - HIDROSSANITÁRIO - FL07.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:12:44

41_27 - CAPS I E II - HIDROSSANITÁRIO - FL08.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:13:47

41_29 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_04_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:15:37

41_30 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_05_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:16:09

41_31 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_06_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:16:34

41_32 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_07_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:16:59

41_32 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_07_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:17:34

41_33 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_08_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:18:10

41_34 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_09_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:18:39

41_35 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_10_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:19:10

41_36 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_11_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:19:35

41_37 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_12_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:19:58

41_38 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_13_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:20:24

41_39 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_14_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:20:51

41_40 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_15_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:21:24

41_40 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_15_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:22:02

41_41 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_16_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:22:31

41_41 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_16_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:22:59

41_42 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_17_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:23:23

41_43 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_01_R00 (153_9 x 110_5).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:23:48

41_44 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_02_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:24:13

41_45 - MS_CAPS-PORTE-I-E-II_EST_03_R00 (119_80 x 841_00).PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:24:36

41_46 - CAPS I e II_ FL 6_13 CORTES.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:25:02

41_47 - CAPS I e II_ FL 7_13 FACHADAS.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:25:29

41_48 - CAPS I e II_ FL 08_13 DETALHAMENTO DE PORTAS.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:26:14

41_49 - CAPS I e II_ FL 09_13 DETALHAMENTO DE JANELAS.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:26:43

41_50 - CAPS I e II_ FL 10_13 DETALHAMENTO DE BANCADAS.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:27:09

41_51 - CAPS I e II_ FL 11_13 DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS 01.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:27:55

41_52 - CAPS I e II_ FL 12_13 DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS 02.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:28:15

41_53 - CAPS I e II_ FL 13_13 DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS 03.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:28:40

41_54 - CAPS I e II_ FL 1_13 IMPLANTAÇÃO E COBERTURA.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:29:02

41_54 - CAPS I e II_ FL 1_13 IMPLANTAÇÃO E COBERTURA.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:29:47

41_55 - CAPS I e II_ FL 2_13 PLANTA DE LAYOUT.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:30:24

41_56 - CAPS I e II_ FL 3_13 PLANTA TÉCNICA.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:30:51

41_57 - CAPS I e II_ FL 4_13 PAGINAÇÃO DE PISO.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:31:23

41_58 - CAPS I e II_ FL 5_13 FORRO E LUMINOTÉCNICO.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:31:47

41_59 - CRONOGRAMA CAPS II.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:32:15

41_60 - ENCARGOS SOCIAIS CAPS II.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:32:38

41_61 - BDI CAPS II.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:33:01

41_62 - ORÇAMENTO ATUAL CAPS II.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:33:31

41_63 - CPUS CAPS II.PDF

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:34:04

BONIFICACOES DESPESAS DIRETAS.pdf

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:34:25

COMP. ANAL. TAXA ENC. SOCIAL.pdf

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:34:55

COMPOSIÇÃO ANALITICA DE PREÇO DE CUSTO.pdf

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:35:33

CURVA ABC DO SERVICO.pdf

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:35:59

DADOS GERAIS.pdf

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:36:18

DADOS GERAIS.pdf

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:36:51

DFD.pdf

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-15:37:11

PLANILHA DE ORÇAMENTO-CAPS II- SEMOB.xlsx

Tipo: Outros documentos

17/03/2026-16:35:13

Julgamento da Impugnação - Assinado_Resposta à impugnação CE 001.2026 - CAPS II_2.pdf

Tipo: Documento Anexo

19/03/2026-11:14:41

PLANILHA DE ORÇAMENTO-CAPS II- SEMOB.xlsx

Tipo: Outros documentos

08/04/2026-16:55:23

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Pedidos de Impugnação

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Itens

1 registros

Item 1

Analisando documentação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ...

Quantidade:

1

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 2.793.796,91

Melhor lance:

R$ 1.804.792,80

Unidade:

UND

Andamento do processo

05/05/2026
05/05/2026 14:39:27 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/05/2026 13:09:29 | Sistema
Motivo: Considerando o disposto no item 12.3 do Edital, que diz que a Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta, exigindo do licitante que ela seja demonstrada. Considerando o percentual de desconto ofertado pela empresa arrematante, convocamos neste ato a empresa DREAM HOUSE CONSTRUTORA LTDA a apresentar planilha de composições de custos, com o desconto de cada item dos serviços e variação dos valores, devendo ser apresentado o valor da planilha da licitação, valor da empresa apresentando o desconto e o percentual adotado em cada um deles, para que a equipe tecnica possa avaliar a compatibilidade dos preços unitários com os insumos e coeficientes de produtividade adotados, favor encaminhar a planilha de custo até o dia 06/05/2026 as 10:00 hs .
05/05/2026 13:09:29 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 06/05/2026.
04/05/2026
04/05/2026 13:42:35 | Presidente da Comissão
Enviaremos o processo a semob, para analise da planilha de custo pela equipe tecnica da comissão, assim que o mesmo retornar daremos andamento ao certame. Avisando com antecedencia de 24 horas para retomada de sessão
04/05/2026 00:42:59 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
30/04/2026
30/04/2026 13:05:55 | Presidente da Comissão
EMPRESA DREAM HOUSE CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS Favor apresentar planilha de composições de custos, com o desconto de cada item dos serviços e variação dos valores, devendo ser apresentado o valor da planilha da licitação, valor da empresa apresentando o desconto e o percentual adotado em cada um deles
30/04/2026 12:53:00 | Sistema
Motivo: Tendo em vista o feriado do dia 01/05/26 e o final de semana a proposta readequada devera ser enviada ate dia 04/05/2026 as 10:00 hs
30/04/2026 12:53:00 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 04/05/2026.
30/04/2026 12:49:09 | Presidente da Comissão
Convocamos a empresa empresa arrematante a enviar sua proposta readequada e planilha de composição de custo no prazo de 24 horas
30/04/2026 12:47:09 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante DREAM HOUSE CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.804.792,80.
30/04/2026 12:46:16 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
30/04/2026 12:46:16 | Sistema
A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 30/04/2026 às 09:46:15.
30/04/2026 12:41:15 | Sistema
Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/04/2026 às 09:46:15.
30/04/2026 12:36:31 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.056.234,51 para o item 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
30/04/2026 12:34:26 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.056.234,51 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
30/04/2026 12:33:47 | Sistema
O item 0001 entrou em tempo aleatório.
30/04/2026 12:18:47 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/04/2026 12:18:47 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
30/04/2026 12:08:41 | Presidente da Comissão
Bom dia ! Deem seu lances e boa sorte para todos !!!!!!!!! Modo de disputa aberto e fechado
30/04/2026 12:08:24 | Sistema
Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
30/04/2026 12:08:24 | Sistema
Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
30/04/2026 12:08:24 | Sistema
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
30/04/2026 12:08:24 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/04/2026 12:07:26 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
09/04/2026
09/04/2026 14:01:13 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Assinado_Resposta à impugnação CE 001.2026 - CAPS II_2.pdf) em 09/04/2026 às 11:01.
08/04/2026
08/04/2026 19:55:23 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PLANILHA DE ORÇAMENTO-CAPS II- SEMOB.xlsx) em 08/04/2026 às 16:55.
17/03/2026
17/03/2026 19:35:13 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PLANILHA DE ORÇAMENTO-CAPS II- SEMOB.xlsx) em 17/03/2026 às 16:35.
17/03/2026 19:17:26 | Sistema
O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.