Contratação de empresa para execução da obra de ampliação e reforma da EMEF “Manoel dos Santos Pedroza”, Município de Piúma/ES,
000002/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
TAMIRIS SCHUNCK SANTANA
Autoridade Competente:
PAULO CELSO COLA PEREIRA
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
Contratação de empresa para execução da obra de ampliação e ...
Datas
Data de Publicação
11/03/2026 às 19:53
Inicio das Propostas
13/03/2026 às 11:29
Limite p/ Impugnações
26/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
26/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
30/03/2026 às 11:29
Abertura das Propostas
30/03/2026 às 11:30
Documentos
EDITAL - CC02.2026.pdf
Tipo: Edital
11/03/2026-16:53:12
PROJETOS - PASTA 01.zip
Tipo: Outros documentos
12/03/2026-10:29:29
PROJETOS - PASTA 02.zip
Tipo: Outros documentos
12/03/2026-10:29:43
Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2026-10:30:02
Composições de Custos - consolidado.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2026-10:30:17
Cronograma Físico Financeiro.pdf
Tipo: Cronograma
12/03/2026-10:30:33
Composição do BDI e Leis Sociais.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2026-10:30:59
MEMORIA DE CALCULO.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2026-10:31:15
Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2026-10:31:30
ART.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2026-10:31:47
Análise Técnica de Engenharia - LIL CONSTRUÇÕES.pdf
Tipo: Outros documentos
16/04/2026-14:01:10
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
G L O B A L REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.F. MANOEL DOS SANTOS PEDROZA
29/04/2026
29/04/2026 18:16:29 | Presidente da Comissão
Prezados boa tarde! Considerando o recebimento das documentações pela empresa L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, os autos serão remetidos ao Setor Técnico para análise. O retorno da presente sessão será comunicado com 24h (vinte e e quatro horas) de antecedência através deste chat. Pedimos aos interessados que acompanhem o curso desta sessão.
29/04/2026 17:29:24 | F. L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Prezado Sr. agente fizemos o envio de 3 arquivos, sendo duas pastas em formato zip e uma certidão, no mais estamos a disposição.
29/04/2026 17:25:47 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2026 17:19:21 | F. L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Prezado Sr. agente de contratação e equipe, enviamos nossa proposta e documentos de habilitação e estamos a disposição para qualquer esclarecimento ou diligencia visando sanear ou complementar a documentação apreesentada, conforme previsto no edital e na lei 14.133/2021, caso venha a ser necessário. A empresa agradece mais uma vez a prorrogação do prazo e se encontra a disposição da municipalidade. Aguardamos o aviso de retorno da sessão.
29/04/2026 17:17:27 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2026 12:39:50 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/04/2026
22/04/2026 19:45:56 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 29/04/2026.
22/04/2026 19:45:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 29/04/2026.
22/04/2026 19:45:17 | Presidente da Comissão
Considerando a solicitação apresentada pelo licitante, efetuaremos a dilação do prazo conforme requerido
22/04/2026 18:37:58 | F. L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Visto que também temos que lançar em plataforma os 255 itens da proposta, por isso justificando solicitamos o prazo. Podemos contar com essa prorrogação ?
22/04/2026 18:30:54 | F. L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Sendo assim, solicitamos que o prazo finalize em 29/04/2026 às 15:25
22/04/2026 18:28:23 | F. L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Prezado Sr. agente de contratação, conforme previsto em edital item 12.32 e 13.1 o prazo poderá ser prorrogado, gostariamos de solicitar diante da complexidade da elaboração da proposta e também da juntada da documentação de habilitação, no mesmo prazo, solicitamos que seja concedido o dobro de prazo, para que assim possamos elaborar com dedicação e qualidade todo o material a ser anexado
22/04/2026 18:28:04 | F. L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Prezado Sr. agente
22/04/2026 18:27:19 | Presidente da Comissão
Até a conclusão dos prazos, a sessão está suspensa! Pedimos aos interessados que acompanhem o chat.
22/04/2026 18:26:40 | Presidente da Comissão
Nos termos do item 12.32 do Edital e em conformidade com o Art. 183, parágrafo 2º da Lei nº 14.133/2021, fica a arrematante L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CONVOCADA A APRESENTAR/PREENCHER o campo PROPOSTA READEQUADA ao lance final, bem como DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO contida no item 13 do Edital, sob pena de desclassificação.
22/04/2026 18:26:04 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 27/04/2026.
22/04/2026 18:25:45 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 27/04/2026.
22/04/2026 18:19:59 | F. L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Boa tarde, Prezado(a) Agente de contratação, nesse momento essa é a nossa melhor proposta.
22/04/2026 18:09:52 | Sistema
Motivo: Licitante, favor apresente negociação ao presente valor.
22/04/2026 18:09:52 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:20 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 18:08:36 | Presidente da Comissão
Considerando ausência de lance de desempate, promoveremos a convocação para os demais atos com a empresa arrematante.
22/04/2026 18:03:02 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
22/04/2026 17:37:39 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 22/04/2026 às 14:58, encerrando às 15:03:00.
22/04/2026 17:36:45 | Presidente da Comissão
Considerando a ocorrência de empate ficto entre os licitantes, daremos início a etapa de desempate.
22/04/2026 17:35:51 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
22/04/2026 17:35:50 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 3.720.900,00.
22/04/2026 17:35:50 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
22/04/2026 17:35:50 | Sistema
Motivo: A licitante não apresentou as documentações exigidas nos itens 12.32, bem como os documentos de habilitação solicitados. Manteve-se silente ainda quanto ao pedido de prorrogação de prazo.
22/04/2026 17:35:50 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA foi desclassificado no processo.
22/04/2026 17:32:37 | Presidente da Comissão
Esta situação impõe a esta Comissão a obrigatoriedade de desclassificação da participante por ausência dos documentos solicitados bem como pelo fato de ter-se mantido silente quando qualquer pedido de prorrogação de prazo
22/04/2026 17:30:31 | Presidente da Comissão
Inicialmente verifica-se que a licitante CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA limitou-se a apresentar tão somente o preenchimento do campo proposta readequada, sem contudo atentar-se às exigências contidas em edital, bem como àquelas estabelecidas em edital
22/04/2026 17:28:25 | Presidente da Comissão
Prezados, boa tarde!! Dando prosseguimento a sessão pública
16/04/2026
16/04/2026 20:05:02 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/04/2026 17:28:26 | Presidente da Comissão
Até a conclusão dos prazos, a sessão está suspensa! Pedimos aos interessados que acompanhem o chat.
16/04/2026 17:23:57 | Presidente da Comissão
Nos termos do item 12.32 do Edital e em conformidade com o Art. 183, parágrafo 2º da Lei nº 14.133/2021, fica a arrematante CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA CONVOCADA A APRESENTAR/PREENCHER o campo PROPOSTA READEQUADA ao lance final, bem como DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO contida no item 13 do Edital, sob pena de desclassificação.
16/04/2026 17:23:29 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 22/04/2026.
16/04/2026 17:23:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 22/04/2026.
16/04/2026 17:08:49 | Sistema
Motivo: Licitante, favor apresente negociação ao presente valor.
16/04/2026 17:08:49 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:20 do dia 16/04/2026.
16/04/2026 17:07:51 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA com lance de R$ 3.598.011,46.
16/04/2026 17:07:51 | Sistema
O fornecedor LIL CONTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
16/04/2026 17:07:51 | Sistema
Motivo: Acompanhando a manifestação técnica do Setor de Engenharia deste Município, esta Comissão decide pela INABILITAÇÃO da licitante LIL CONTRUÇÕES LTDA ante a ausência de demonstração da capacidade técnica operacional exigida pelo item 13.11.1 `c` do edital. Ademais destaca-se a ausência do Contrato Social ou documento equivalente, conforme exigência do item 13.8.1, assim como demonstração do vínculo com o profissional Max Marcondes Lemos Costa.
16/04/2026 17:07:51 | Sistema
O fornecedor LIL CONTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
16/04/2026 17:01:59 | Presidente da Comissão
Prezados, boa tarde! Dando continuidade aos trabalhos
16/04/2026 17:01:10 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise Técnica de Engenharia - LIL CONSTRUÇÕES.pdf) em 16/04/2026 às 14:01.
15/04/2026
15/04/2026 16:58:19 | Presidente da Comissão
Prezados boa tarde! Daremos prosseguimento a esta sessão pública amanhã, dia 16/04/2026 às 14h. Aguardamos a participação de todos!
09/04/2026
09/04/2026 11:31:03 | Presidente da Comissão
Prezados bom dia! Considerando o recebimento das documentações pela empresa LIL CONTRUCOES LTDA, os autos serão remetidos ao Setor Técnico para análise. O retorno da presente sessão será comunicado com 24h (vinte e e quatro horas) de antecedência através deste chat. Pedimos aos interessados que acompanhem o curso desta sessão.
08/04/2026
08/04/2026 17:02:11 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2026
06/04/2026 17:24:22 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/04/2026 11:37:31 | Presidente da Comissão
Até a conclusão dos prazos, a sessão está suspensa! Pedimos aos interessados que acompanhem o chat.