Contratação de empresa para execução da obra de construção de quadra poliesportiva para atender a EMEFTI Escola de São João da Boa Vista, na Comunidade de São João de Ibitiba, Zona Rural, Município de Piúma/ES
000007/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
TAMIRIS SCHUNCK SANTANA
Autoridade Competente:
PAULO CELSO COLA PEREIRA
Apoio:
JEOVANA COSTA DE AZEVEDO, YASMIM CICILIOTTI LEITE
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
02/10/2026 às 11:53
Inicio das Propostas
05/10/2026 às 11:59
Limite p/ Impugnações
16/10/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
16/10/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
20/10/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
20/10/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL_-_CONCORRÊNCIA 007.2026.pdf
Tipo: Edital
21/08/2026-10:58:19
EDITAL_RETIFICADO_-_CONCORRÊNCIA.pdf
Tipo: Edital
17/09/2026-15:52:33
EDITAL RETIFICADO 02 - CONCORRÊNCIA - Retificação 02.10.2026.pdf
Tipo: Edital
02/10/2026-08:40:00
Arquivos CC07.2026.zip
Tipo: Outros documentos
24/08/2026-16:17:54
Aviso de Suspensão - DIO e DOM.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
04/09/2026-08:25:30
Arquivos CC07.2026 - Atualizados.zip
Tipo: Outros documentos
15/09/2026-10:31:14
Esclarecimentos - Pedido_Esclarecimento_Estrutura_Metalica_CE_007_2026_Piuma_rev01_1.pdf
Tipo: Documento Anexo
22/09/2026-17:25:06
Resposta de Esclarecimento - Resposta de Esclarecimento - Deck Construtora.pdf
Tipo: Documento Anexo
25/09/2026-15:56:47
Resposta de Esclarecimento - Resposta de Esclarecimento - Deck Construtora.pdf
Tipo: Documento Anexo
25/09/2026-15:56:47
Resposta de Esclarecimento - Resposta de Esclarecimento - TL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
28/09/2026-13:12:19
Resposta de Esclarecimento - Resposta de Esclarecimento - TL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
28/09/2026-13:12:19
aviso de suspensão - 29.09.2026.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
29/09/2026-09:02:55
Arquivos Revisados 02.10.2026.zip
Tipo: Outros documentos
02/10/2026-08:38:19
Análise Técnica - DL Construções e Serviços.pdf
Tipo: Outros documentos
10/11/2026-09:33:43
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - G L O B A L Construcao de quadra poliesportiva para atender a EMEFTI Escola de Sao Joao da Boa Vista, na Comunidade de Sao Joao de Ibitiba - Municipio de Piuma/ES
13/11/2026
13/11/2026 11:52:03 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 18/11/2026.
13/11/2026 11:51:54 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 18/11/2026.
13/11/2026 11:51:31 | Agente de Contratação
Caso a documentação seja apresentada, esta será submetida a análise técnica. Do contrário, prosseguiremos com a convocação dos demais licitantes.
13/11/2026 11:50:44 | Agente de Contratação
Prezados, bom dia! Considerando a solicitação de prorrogação de prazo realizada pela licitante, efetuaremos a dilação do prazo pelo período máximo admitido em edital. No dia 18/11/2026, às 10h20, daremos continuidade a esta sessão, independentemente do recebimento ou não da documentação.
13/11/2026 11:37:42 | F. LIL CONTRUCOES LTDA
Documentação Lote 0001: Bom dia, solicitado mais prazo para envio da documentação necessaria, tendo em vista que a composição contem muitos itens.
10/11/2026
10/11/2026 13:22:28 | Agente de Contratação
Até a conclusão dos prazos, a sessão está suspensa! Pedimos aos interessados que acompanhem o chat, pois toda comunicação será formalizada nesta plataforma. Tenham todos um ótimo dia!
10/11/2026 13:22:00 | Agente de Contratação
Após a apresentação dos documentos pelo licitante, os mesmos serão submetidos ao Setor Técnico para análise.
10/11/2026 13:21:52 | Agente de Contratação
Pedidos de prorrogação de prazo deverão ser justificados pelo Requerente.
10/11/2026 13:21:41 | Agente de Contratação
Prazo para a licitante LIL CONTRUCOES LTDA: A) apresentar Proposta Readequada, composta pelo ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO (nos termos do item 12.32 do Edital); B) preencher o CAMPO PROPOSTA READEQUADA constante desta Plataforma; C) apresentar DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (nos termos do item 13 do Edital).
10/11/2026 13:21:23 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 13/11/2026.
10/11/2026 13:21:11 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 13/11/2026.
10/11/2026 13:07:47 | Sistema
Motivo: Licitante, favor apresente negociação a este valor ofertado
10/11/2026 13:07:47 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:20 do dia 10/11/2026.
10/11/2026 13:06:24 | Agente de Contratação
Considerando a ausência de lance de desempate, daremos prosseguimento com as convocações de praxe da nova arrematante
10/11/2026 13:02:03 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
10/11/2026 12:37:46 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 10/11/2026 às 09:57, encerrando às 10:02:00.
10/11/2026 12:37:10 | Agente de Contratação
Considerando o empate ficto, será instaurado o prazo de desempate pela participante SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA
10/11/2026 12:36:09 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
10/11/2026 12:36:08 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante LIL CONTRUCOES LTDA com lance de R$ 802.501,10.
10/11/2026 12:36:08 | Sistema
O fornecedor DL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
10/11/2026 12:36:08 | Sistema
Motivo: Diante do apontamento técnico e considerando a vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da isonomia, decide-se pela desclassificação da proposta apresentada pela referida licitante, com fundamento no descumprimento das exigências editalícias (item 2.2.1)
10/11/2026 12:36:08 | Sistema
O fornecedor DL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
10/11/2026 12:33:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Técnica - DL Construções e Serviços.pdf) em 10/11/2026 às 09:33.
10/11/2026 12:31:17 | Agente de Contratação
Prezados, bom dia! Dando prosseguimento a esta sessão conforme manifestação prévia
09/11/2026
09/11/2026 12:19:09 | Agente de Contratação
Prezados, bom dia! Daremos continuidade a esta sessão pública amanhã, dia 10/11/2026. terça-feira, a partir das 09h30. Contamos com a participação de todos.
04/11/2026
04/11/2026 14:17:17 | Agente de Contratação
Com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas) o retorno da sessão será previamente comunicado neste chat. Pedimos aos interessados que acompanhem até o desfecho final do certame.
04/11/2026 14:15:57 | Agente de Contratação
Prezados, bom dia! Considerando o envio da documentação pela licitante DL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, efetuaremos a análise junto ao Setor Técnico. Por esta razão, a sessão permanecerá suspensa até a efetiva conclusão da análise.
03/11/2026
03/11/2026 20:35:19 | F. DL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Documentação Lote 0001: Prezados, boa tarde! Encaminhamos os documentos solicitados, estamos à disposição.
03/11/2026 20:34:35 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
03/11/2026 19:24:16 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/10/2026
28/10/2026 14:24:26 | Agente de Contratação
Tenham todos um ótimo dia!
28/10/2026 14:15:32 | Agente de Contratação
Até a conclusão dos prazos, a sessão está suspensa! Pedimos aos interessados que acompanhem o chat, pois toda comunicação será formalizada nesta plataforma.
28/10/2026 14:14:56 | Agente de Contratação
Após a apresentação dos documentos pelo licitante, os mesmos serão submetidos ao Setor Técnico para análise.
28/10/2026 14:14:46 | Agente de Contratação
Pedidos de prorrogação de prazo deverão ser justificados pelo Requerente.
28/10/2026 14:14:35 | Agente de Contratação
Ressaltamos que a presente contagem de prazo está fundamentada no Decreto Municipal nº 3.227/2025.
28/10/2026 14:14:16 | Agente de Contratação
Prazo para a licitante DL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA: A) apresentar Proposta Readequada, composta pelo ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO (nos termos do item 12.32 do Edital); B) preencher o CAMPO PROPOSTA READEQUADA constante desta Plataforma; C) apresentar DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (nos termos do item 13 do Edital).
28/10/2026 14:14:07 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 04/11/2026.
28/10/2026 14:13:49 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 04/11/2026.
28/10/2026 14:09:59 | F. DL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Negociação Item 0001: Para mantermos a qualidade do serviço, não será possível realizar a negociação, pois já estamos no nosso limite.
28/10/2026 13:59:41 | Sistema
Motivo: Licitante, solicitamos que apresente negociação ao valor ofertado
28/10/2026 13:59:41 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:10 do dia 28/10/2026.
28/10/2026 13:58:44 | Agente de Contratação
Ante o lance de desempate apresentado, efetuaremos as convocações relativas à negociação e diligências
28/10/2026 13:53:35 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante DL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance R$ 801.501,10.
28/10/2026 13:53:35 | Sistema
O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 801.501,10.
28/10/2026 13:32:52 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor DL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 28/10/2026 às 10:52, encerrando às 10:57:00.
28/10/2026 13:32:19 | Agente de Contratação
daremos continuidade com relação à próxima licitante com prioridade ao desempate
28/10/2026 13:31:39 | Agente de Contratação
Considerando a ausência de manifestação da licitante SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA quanto à convocação relacionada ao desempate, daremos continuidade com relação `
28/10/2026 13:30:02 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor DL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
28/10/2026 13:30:02 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
28/10/2026 13:05:41 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 28/10/2026 às 10:25, encerrando às 10:30:00.