Contratação de empresa de engenharia especializada para conclusão da obra de construção da Farmácia de Todos Lago Azul em Ibirité/MG, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra e acessórios necessários.
0242/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Cláudia da Silva Araújo
Autoridade Competente:
CRISTIANE ANDRADE VIANA
Apoio:
CLAYTON JUNIOR DE MENEZES
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
Contratação de empresa de engenharia especializada para conc...
Datas
Data de Publicação
07/04/2026 às 13:06
Inicio das Propostas
09/04/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
23/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
23/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
27/04/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
27/04/2026 às 12:01
Documentos
EDITAL 2º CHAMADA.pdf
Tipo: Edital
19/03/2026-09:49:58
EDITAL_2_CHAMADA_RETIFICADO_.pdf
Tipo: Edital
07/04/2026-09:41:36
PROJETO-BASICO-LAGO-AZUL REV02.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
19/03/2026-09:51:26
BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
19/03/2026-09:52:02
CRONOGRAMA2.xlsx
Tipo: Cronograma
19/03/2026-09:52:21
CURVA abc2.xlsx
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-09:52:45
Orçamento separado.xlsx
Tipo: Orçamento-base
19/03/2026-09:53:05
Arquitetonico.zip
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-09:53:23
Climatização.zip
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-09:53:39
Drenagem.zip
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-09:53:59
Eletrico.zip
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-09:54:13
Estrutural.zip
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-09:54:28
Hidrosanitario.zip
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-09:54:46
ORÇAMENTO FARMACIA LAGO AZUL-REV03.xlsx
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-09:42:21
CRONOGRAMA.xlsm
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-10:03:44
Parecer técnico habilitação.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-14:01:40
Parecer técnico Proposta Gradual.pdf
Tipo: Outros documentos
05/05/2026-14:00:36
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
07/05/2026
07/05/2026 11:05:38 | Agente de Contratação
Prezados, bom dia. A proposta apresentada está em análise. Comunico que a previsão para conclusão e retorno a esta sessão para continuidade será amanhã, dia 08/05/2026, às 14h.
06/05/2026
06/05/2026 16:18:23 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/05/2026 14:39:11 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/05/2026 13:02:28 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/05/2026 12:10:16 | Sistema
Motivo: Bom dia. Gentileza encaminhar proposta de preços anexa, com a composição de custos, BDI e Cronograma físico financeiro.
06/05/2026 12:10:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 06/05/2026.
06/05/2026 12:08:39 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:08 do dia 06/05/2026.
05/05/2026
05/05/2026 17:39:18 | Agente de Contratação
Boa tarde. Fica agendada a sessão pública para amanhã dia 06/05/2026 às 09:00 para darmos continuidade ao procedimento licitatório.
05/05/2026 17:01:38 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante LICITAFORT EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA com lance de R$ 447.000,00.
05/05/2026 17:01:38 | Sistema
Motivo: Conforme Parecer técnico anexo a esta plataforma.
05/05/2026 17:01:38 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA GRADUAL LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
05/05/2026 17:00:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico Proposta Gradual.pdf) em 05/05/2026 às 14:00.
04/05/2026
04/05/2026 13:08:22 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, com dia. Considerando que a proposta ainda está sendo analisada, a sessão fica remarcada para amanhã, 05/05/2026 (terça-feira), às 14:00 horas.
30/04/2026
30/04/2026 13:18:30 | Agente de Contratação
Bom dia. Daremos continuidade às 14:00 horas do dia 04/05/2026 (segunda-feira).
30/04/2026 12:32:33 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2026
29/04/2026 12:33:48 | Sistema
Motivo: Solicito a proposta de preços readequada conforme exigido em edital. A planilha de composição de custos também deverá ser enviada em PDF e em excel.
29/04/2026 12:33:48 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 30/04/2026.
29/04/2026 12:32:37 | Sistema
Motivo: Prorrogação de prazo.
29/04/2026 12:32:37 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA GRADUAL LTDA no lote 0001.
29/04/2026 12:32:09 | Agente de Contratação
Senhor representante da CONSTRUTORA GRADUAL LTDA, fica concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da proposta. Encerrarei a diligência de 5 horas e reabrirei concedendo a prorrogação a prorrogação de prazo.
29/04/2026 12:19:31 | Agente de Contratação
Bom dia senhor representante da CONSTRUTORA GRADUAL LTDA. Estou verificando com o engenheiro sobre a prorrogação de prazo para apresentação da proposta.
29/04/2026 12:12:44 | F. CONSTRUTORA GRADUAL LTDA
Documentação Lote 0001: Bom Dia, devido a quantidade de itens e feriado solicito prorrogação do prazo para entrega dia 06/05/2026, daria 48 horas uteisteria essa possibilidade?
29/04/2026 12:08:11 | Sistema
Motivo: Bom dia. Solicito a proposta de preços readequada conforme exigido em edital. A planilha de composição de custos também deverá ser enviada em PDF e em excel.
29/04/2026 12:08:11 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:08 do dia 29/04/2026.
28/04/2026
28/04/2026 18:45:19 | Agente de Contratação
Boa tarde. Continuaremos a sessão amanhã (29/04/2026) às 09:00 horas.
28/04/2026 18:39:27 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 28/04/2026 às 15:40.
28/04/2026 18:05:42 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 437.500,00.
28/04/2026 18:04:55 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
28/04/2026 18:04:55 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA GRADUAL LTDA - ME com lance de R$ 440.500,00.
28/04/2026 18:04:14 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
28/04/2026 17:43:54 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/04/2026 17:43:54 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/04/2026 17:43:50 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/04/2026 17:43:50 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/04/2026 17:43:50 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/04/2026 17:08:06 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/04/2026 às 14:38.
28/04/2026 17:07:55 | Sistema
O fornecedor 52.728.764/0001-00 - OLIVEIRA NETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: A empresa não apresentou os documentos de habilitação conforme exigidos em edital.
28/04/2026 17:07:55 | Sistema
Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
28/04/2026 17:01:40 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico habilitação.pdf) em 28/04/2026 às 14:01.
27/04/2026
27/04/2026 12:02:37 | Agente de Contratação
Bom dia a todos! A documentação apresentada está em análise. Comunico que a previsão para conclusão e retorno a esta sessão para continuidade é amanhã, dia 28/04, às 14h.
27/04/2026 12:01:09 | Sistema
O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
07/04/2026
07/04/2026 13:06:43 | Sistema
O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
07/04/2026 13:03:44 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (CRONOGRAMA.xlsm) em 07/04/2026 às 10:03.
07/04/2026 12:42:21 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (ORÇAMENTO FARMACIA LAGO AZUL-REV03.xlsx) em 07/04/2026 às 09:42.
07/04/2026 12:41:36 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (EDITAL_2_CHAMADA_RETIFICADO_.pdf) em 07/04/2026 às 09:41.
07/04/2026 12:36:00 | Sistema
O processo foi republicado em 07/04/2026 às 09:36.
19/03/2026
19/03/2026 17:34:24 | Sistema
O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
19/03/2026 17:34:00 | Sistema
O processo foi republicado em 19/03/2026 às 14:34.
19/03/2026 17:21:10 | Sistema
O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.