Processo Finalizado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA INÊS GÓRIA.

005/2025
Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

DANIELE PEREIRA DA SILVA

Autoridade Competente:

Luís Fernando Rosa de Castro

Apoio:

Bruno de Sousa Faria, Mayara Melo França, Tamara de Cássia Silva, Viviane Helena Alves da Cruz

Origem dos Recursos:

Próprio

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

26/05/2025 às 19:23

Inicio das Propostas

28/05/2025 às 11:30

Limite p/ Impugnações

12/06/2025 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

12/06/2025 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

16/06/2025 às 11:29

Abertura das Propostas

16/06/2025 às 11:30

Documentos

1_Reforma e Ampliação Escola Professora Inês Gória.pdf

Tipo: Edital

26/05/2025-16:21:10

1_Reforma e Ampliação Escola Professora Inês Gória.xlsx

Tipo: Edital

26/05/2025-16:21:10

2_Cronograma_ESCOLA_INÊS GÓRIA.pdf

Tipo: Edital

26/05/2025-16:21:10

3_MEM DESCRITIVO escola ines goria.pdf

Tipo: Edital

26/05/2025-16:21:10

4_BDI.pdf

Tipo: Edital

26/05/2025-16:21:10

5_ARQ.INES GORIA Folha 1-2.pdf

Tipo: Edital

26/05/2025-16:21:10

5_ARQ.INES GORIA Folha 2-2.pdf

Tipo: Edital

26/05/2025-16:21:10

ART MG20253947839 Escola Inês Gória.pdf

Tipo: Edital

26/05/2025-16:21:10

Relatorio fotografico Ines Goria.pdf

Tipo: Edital

26/05/2025-16:21:10

005-2025 Concorrencia Reforma e Ampliação Ines Gória.pdf

Tipo: Edital

26/05/2025-16:23:35

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Itens

1 registros

Item 1

Homologado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA INÊS GÓ...

Quantidade:

1

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 393.049,61

Melhor lance

R$ 322.000,00

Unidade:

SVÇ

Andamento do processo

17/06/2025
17/06/2025 19:49:32 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Luís Fernando Rosa de Castro.
17/06/2025 19:49:28 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Luís Fernando Rosa de Castro.
16/06/2025
16/06/2025 17:14:06 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/06/2025 14:34:30 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/06/2025 às 11:54.
16/06/2025 14:34:14 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/06/2025 14:34:13 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VERUM CONSTRUTORA LTDA..
16/06/2025 13:56:13 | F. VERUM CONSTRUTORA LTDA.
Documentação Item 0001: Bom dia Sr(a) Agente de Contratação, conforme solicitado, os documentos já foram anexados !!!
16/06/2025 13:53:33 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/06/2025 12:21:53 | Sistema
Motivo: Encaminhar planilha readequada juntamente com o cronograma físico financeiro, BDI e documentos de habilitação.
16/06/2025 12:21:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:22 do dia 16/06/2025.
16/06/2025 12:10:19 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/06/2025 às 09:20.
16/06/2025 12:10:12 | Sistema
O fornecedor VERUM CONSTRUTORA LTDA. teve sua proposta aceita no item 0001.
16/06/2025 12:09:33 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante VERUM CONSTRUTORA LTDA. - EPP/SS com lance de R$ 322.000,00.
16/06/2025 12:09:00 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
16/06/2025 11:39:26 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/06/2025 11:39:26 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/06/2025 11:39:18 | Agente de Contratação
Iremos dar início a fase de lances
16/06/2025 11:38:59 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/06/2025 11:38:59 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/06/2025 11:38:59 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/06/2025 11:38:59 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/06/2025 11:32:10 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
16/06/2025 11:31:33 | Agente de Contratação
Prezados Senhores(as), Empresas Licitantes. Informamos que em virtude do que dispõe o `PAR`4º do Art. 59 da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº. 14.133/2021, informo que não serão consideradas as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Caso seja apresentada alguma proposta fora do que determina a Lei, automaticamente serão desclassificadas as propostas e seguiremos com as demais propostas que atenderem os limites legais estipulados pela legislação.
16/06/2025 11:31:17 | Agente de Contratação
Bom dia, iremos analisar as propostas e dar inicio na sessão.