Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia para Contenção da Encosta Situada na Rua Augusto Vicente Vieira, Bairro São Tarcísio
013/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Maior Desconto - Maior Desconto
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Josianne Naylle Queiros da Silva Barbeto
Autoridade Competente:
Artur de Hollanda Batitucci
Apoio:
Gustavo Guarize Rocha
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
30/10/2024 às 13:48
Inicio das Propostas
06/11/2024 às 13:00
Limite p/ Impugnações
01/01/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
01/01/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
06/01/2025 às 18:20
Abertura das Propostas
06/01/2025 às 18:30
Documentos
EDITAL-CC013-24.pdf
Tipo: Edital
30/10/2024-10:47:27
Anexo A - DFD e ETP.zip
Tipo: Edital
30/10/2024-10:47:27
Anexo B - Projetos e Especificações.zip
Tipo: Edital
30/10/2024-10:47:27
Anexo C – PLANILHA, CRONOGRAMA E LDI EM PDF;.zip
Tipo: Edital
30/10/2024-10:47:27
Anexo_C_PLANILHA_CRONOGRAMA_E_LDI.xlsx
Tipo: Edital
30/10/2024-10:47:27
Anexo_D_PLANILHA_E_CRONOGRAMA_EM_EXCEL.xlsx
Tipo: Edital
30/10/2024-10:47:27
Anexo_E_Matriz_de_Risco.pdf
Tipo: Edital
30/10/2024-10:47:27
ERRATA CC 013-24.pdf
Tipo: Edital
19/11/2024-10:49:01
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA IMPUGNACAO.pdf
Tipo: Documento Anexo
27/11/2024-15:46:33
Despacho de Homologação 013-24.pdf
Tipo: Outros documentos
25/03/2025-10:38:55
Rescisao_unilateral_do_contrato.pdf
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-10:48:02
pa17292-25_171347.pdf
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-10:48:20
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - _IMPUGNAÇÃO TERRASAFE JUIZ DE FORA.docx (3).pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia para Contenção da Enco...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 893.059,38
Melhor lance:
9,01%
Unidade:
SVÇ
15/04/2026
15/04/2026 20:28:11 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Artur de Hollanda Batitucci.
15/04/2026 20:04:43 | Agente de Contratação
Informamos que não foram recebidos no e-mail intenções de recursos, sendo portanto sequenciado o processo sagrando se vencedora a empresa GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
14/04/2026
14/04/2026 18:12:00 | Agente de Contratação
Prezados, diante da habilitação e declaração de vencedores, da sociedade empresária GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, fica aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso com a data limite de 14.04.26 às 18:00h. Caso haja interesse, a manifestação deverá ser encaminhada para o e-mail:cpl@pjf.mg.gov.br
14/04/2026 18:10:41 | Sistema
Motivo: equivoco do sistema
14/04/2026 18:10:41 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor REMAR CONSTRUTORA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
14/04/2026 18:10:08 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor REMAR CONSTRUTORA LTDA.
14/04/2026 18:09:55 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
14/04/2026 18:09:27 | Agente de Contratação
Boa tarde a todos!
14/04/2026 11:59:34 | Agente de Contratação
Considerando a necessidade de continuidade nos trabalhos da presente Concorrência, fica agendado para hoje dia 14.04.26 ás 15:00, reunião para prosseguimento.
27/03/2026
27/03/2026 17:59:14 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/03/2026 17:36:21 | Agente de Contratação
O procedimento ficará suspenso aguardando a documentação solicitada. Posteriormente reagendaremos o retorno da sessão com aviso prévio no chat.
27/03/2026 17:12:10 | Sistema
Motivo: Após análise técnica da proposta de preços e dos documentos de habilitação técnica apresentados no Despacho nº 189 pela sociedade empresária GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA., constatou-se a necessidade de atendimento ao seguinte item: Compatibilização do valor apresentado na planilha orçamentária, no cronograma e na carta proposta com aquele constante no Portal de Compras Públicas, requisito passível de diligência. Diante do exposto, solicitamos a realização da diligência cabível para o saneamento da pendência apontada.
27/03/2026 17:12:10 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 30/03/2026.
27/03/2026 17:09:07 | Agente de Contratação
Boa tarde a todos!
27/03/2026 12:27:29 | Agente de Contratação
Considerando a necessidade de continuidade nos trabalhos da presente Concorrência, fica agendada para hoje dia 27.03.26 ás 14:00 reunião para prosseguimento do certame
23/03/2026
23/03/2026 20:05:33 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/03/2026
20/03/2026 18:52:52 | Agente de Contratação
por nada
20/03/2026 18:47:11 | F. GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS
Negociação Item 0001: Obrigado!
20/03/2026 18:43:48 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 24/03/2026.
20/03/2026 18:36:30 | F. GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS
Negociação Item 0001: Solicitamos a prorrogação do prazo para envio dos documentos solicitados
20/03/2026 18:35:54 | Agente de Contratação
O procedimento ficará suspenso aguardando a documentação solicitada, posteriormente retornaremos a sessão mediante aviso no chat .
20/03/2026 18:35:40 | Sistema
Motivo: Gentileza apresentar proposta readequada, juntamente com todos os documentos de habilitação conforme edital.
20/03/2026 18:35:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 23/03/2026.
20/03/2026 18:35:07 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de 9,01 %.
20/03/2026 18:31:31 | Sistema
Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 20/03/2026.
20/03/2026 18:28:58 | Agente de Contratação
é precisa efetuar lance no valor do desconto da primeira colocada.
20/03/2026 18:27:13 | Agente de Contratação
Peço que verifique com Portal por gentileza, visto que a negociação está aberta.
20/03/2026 18:15:19 | F. GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS
Negociação Item 0001: Prezados, boa tarde! Não estamos conseguindo ofertar lance
20/03/2026 18:04:53 | Sistema
Motivo: gentileza verificar a possibilidade de ofertar melhor lance e manifestar via sistema.
20/03/2026 18:04:53 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 20/03/2026.
20/03/2026 18:01:46 | Agente de Contratação
Boa tarde a todos!
19/03/2026
19/03/2026 19:57:07 | Agente de Contratação
Considerando a necessidade de continuidade nos trabalhos da presente Concorrência, fica agendada para 20.03.26 ás 15:00 reunião para prosseguimento do certame.
19/03/2026 13:49:53 | Sistema
Motivo: Conforme Rescisão Contratual devidamente publicada e anexada nos documentos deste processo.
19/03/2026 13:49:53 | Sistema
O item 0001 teve a adjudicação revertida por Artur de Hollanda Batitucci.
19/03/2026 13:49:41 | Sistema
Motivo: Conforme Rescisão Contratual devidamente publicada e anexada nos documentos deste processo.
19/03/2026 13:49:41 | Sistema
O item 0001 teve a homologação revertida por Artur de Hollanda Batitucci.
19/03/2026 13:48:20 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (pa17292-25_171347.pdf) em 19/03/2026 às 10:48.
19/03/2026 13:48:02 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Rescisao_unilateral_do_contrato.pdf) em 19/03/2026 às 10:48.
25/03/2025
25/03/2025 13:39:12 | Autoridade Competente
Autoridade Competente 13 Conforme o documento anexado, o procedimento foi homologado pela autoridade competente / Secretária de Obras
25/03/2025 13:38:55 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Despacho de Homologação 013-24.pdf) em 25/03/2025 às 10:38.
25/03/2025 13:37:12 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Artur de Hollanda Batitucci.
05/02/2025
05/02/2025 12:44:32 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Artur de Hollanda Batitucci.
05/02/2025 12:17:19 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
31/01/2025
31/01/2025 15:04:23 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 04/02/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/02/2025 às 23:59.
31/01/2025 15:04:12 | Sistema
Intenção: Intenção de recurso contra a inabilitação.
31/01/2025 15:04:12 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
31/01/2025 14:31:30 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 31/01/2025 às 11:55.
31/01/2025 14:31:19 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
31/01/2025 14:31:16 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor GML ENGENHARIA LTDA.
31/01/2025 14:30:14 | Agente de Contratação
Bom dia!