CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS TIPO 3, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CÉU, CONFORME CONVENIO n° 1261002302/2025/SEE, ESCOLA MUNICIPAL CEMEI VOVÓ AMÉLIA CORDEIRO, CONFORME CONVÊNIO N°...
27/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
CAMILA RUAS FERREIRA
Autoridade Competente:
Fábio Luiz Fernandes Cordeiro
Apoio:
Antônio Iduarte Cordeiro, Cristiane Silva Soares Vieira
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA CONSTRU...
Datas
Data de Publicação
12/03/2026 às 17:08
Inicio das Propostas
16/03/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
26/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
26/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
30/03/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
30/03/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL 008-2026 Quadras.pdf
Tipo: Edital
12/03/2026-14:06:14
Cronograma fisico financeiro -E. M. Cristiano MAchado.pdf
Tipo: Cronograma
12/03/2026-14:15:14
Cronograma fisico financeiro -E. M. Pedacinho do Céu.pdf
Tipo: Cronograma
12/03/2026-14:15:27
Cronograma fisico financeiro -E. M. Vovó Amélia.pdf
Tipo: Cronograma
12/03/2026-14:15:39
QUADRA MODELO 3 - 504,00 m² 2025REV00- OLIMPIO CAMPOS.xlsx
Tipo: Outros documentos
16/03/2026-16:42:22
QUADRA MODELO 3 - 504,00 m² 2025REV00- PEDACINHO DO CÉU.xlsx
Tipo: Outros documentos
16/03/2026-16:42:38
QUADRA MODELO 3 - 504,00 m² 2025REV00- Vovó Amelia.xlsx
Tipo: Outros documentos
16/03/2026-16:42:54
08 - PROJETO QUADRA_POLIESPORTIVA_ESCOLA_PEDACINHO_DO_CEU.pdf
Tipo: Outros documentos
16/03/2026-16:43:19
08 - PROJETO ARQUITETÔNICO.pdf
Tipo: Outros documentos
16/03/2026-16:43:40
ANÁLISE CONTÁBIL MM5 CONSTRUCAO.pdf
Tipo: Outros documentos
31/03/2026-14:06:56
ANÁLISE CONTÁBIL MOLLDAR ENGENHARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
31/03/2026-14:07:26
ANALISE_MM5_-Lote1.pdf
Tipo: Outros documentos
31/03/2026-14:08:14
ANALISE_MM5_-Lote2.pdf
Tipo: Outros documentos
31/03/2026-14:08:35
ANALISE_Molldar-Lote3.pdf
Tipo: Outros documentos
31/03/2026-14:08:51
ANÁLISE CONTÁBIL SIMOES FERNANDES.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-09:12:51
PARECER TECNICO.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-09:13:07
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
LOTE 01
LOTE 02
LOTE 03
22/04/2026
22/04/2026 18:00:15 | Sistema
O Lote 0003 foi homologado por Fábio Luiz Fernandes Cordeiro.
22/04/2026 18:00:15 | Sistema
O Lote 0002 foi homologado por Fábio Luiz Fernandes Cordeiro.
22/04/2026 18:00:15 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Fábio Luiz Fernandes Cordeiro.
22/04/2026 18:00:04 | Sistema
O Lote 0003 foi adjudicado por Fábio Luiz Fernandes Cordeiro.
22/04/2026 18:00:04 | Sistema
O Lote 0002 foi adjudicado por Fábio Luiz Fernandes Cordeiro.
22/04/2026 18:00:04 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Fábio Luiz Fernandes Cordeiro.
22/04/2026 17:59:11 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/04/2026 17:24:46 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 22/04/2026 às 14:34.
22/04/2026 17:24:46 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 22/04/2026 às 14:34.
22/04/2026 17:24:46 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/04/2026 às 14:34.
22/04/2026 17:24:37 | Sistema
A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
22/04/2026 17:24:33 | Sistema
Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor MOLLDAR ENGENHARIA LTDA.
22/04/2026 17:24:28 | Sistema
A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
22/04/2026 17:24:27 | Sistema
Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor SIMOES FERNANDES CONSTRUTORA LTDA.
22/04/2026 17:24:21 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
22/04/2026 17:24:16 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor SIMOES FERNANDES CONSTRUTORA LTDA.
22/04/2026 17:13:14 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 22/04/2026 às 14:23.
22/04/2026 17:13:14 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 22/04/2026 às 14:23.
22/04/2026 17:13:14 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/04/2026 às 14:23.
22/04/2026 17:13:04 | Sistema
O fornecedor MOLLDAR ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0003.
22/04/2026 17:12:09 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
22/04/2026 16:32:44 | Sistema
O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
22/04/2026 16:20:26 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 16:19:53 | Sistema
O fornecedor SIMOES FERNANDES CONSTRUTORA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
22/04/2026 16:19:46 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
22/04/2026 16:19:38 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
22/04/2026 12:33:02 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
22/04/2026 12:32:29 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
22/04/2026 12:28:03 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
22/04/2026 12:23:04 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/04/2026 12:17:07 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 12:16:53 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 12:16:36 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 12:16:13 | Agente de Contratação
Na analise da documentação da empresa SIMOES FERNANDES CONSTRUTORA LTDA, foi verificado pela comissão que a empresa enviou toda documentação e declarações solicitadas no edital, no qual foi conferido e validado via internet, conforme parecer contábil em anexo a empresta esta apta no certame. No entanto conforme oficio em anexo da equipe técnica do setor de engenharia do município a empresa está APTA. Ficando assim HABILITADA no certame
22/04/2026 12:13:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO.pdf) em 22/04/2026 às 09:13.
22/04/2026 12:12:51 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANÁLISE CONTÁBIL SIMOES FERNANDES.pdf) em 22/04/2026 às 09:12.
22/04/2026 11:40:53 | Agente de Contratação
Bom dia, iremos retornar a sessão as 09h00m
10/04/2026
10/04/2026 21:34:40 | Sistema
A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
10/04/2026 21:34:18 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2026 18:11:18 | Sistema
Motivo: Aberto o prazo, para envio da documentação de habilitação, inclusive a garantia da proposta, declarações solicitadas no edital, ressaltando a declaração da visita tecnica atestada pela Secretaria de obras
10/04/2026 18:11:18 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 19:12 do dia 10/04/2026.
10/04/2026 18:11:00 | Sistema
Motivo: Aberto o prazo, para envio da documentação de habilitação, inclusive a garantia da proposta, declarações solicitadas no edital, ressaltando a declaração da visita tecnica atestada pela Secretaria de obras
10/04/2026 18:11:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:10 do dia 10/04/2026.
10/04/2026 18:10:13 | Sistema
O fornecedor NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
10/04/2026 18:10:13 | Sistema
O lote 0002 tem como novo arrematante SIMOES FERNANDES CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 809.140,00.
10/04/2026 18:10:13 | Sistema
O fornecedor NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
10/04/2026 18:10:13 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante SIMOES FERNANDES CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 793.771,69.
10/04/2026 18:10:13 | Sistema
O fornecedor NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
10/04/2026 18:10:13 | Sistema
Motivo: Empresa não enviou a documentação de habilitação no prazo estipulado, ficando inabilitada no certame
10/04/2026 18:10:13 | Sistema
O fornecedor NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.