CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE 09 (NOVE) PONTES EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZADAS NA ESTRADA VICINAL SERIEMA, TRECHO PA-287 ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, COM COMPRIMENTO TOTAL...
180/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
HELOISA MENDES SOUSA FRANCISCO
Autoridade Competente:
Rener De Santana Miranda
Apoio:
Eliane Gonçalves Correia
Origem dos Recursos:
Voluntária
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRA...
Datas
Data de Publicação
17/03/2026 às 15:22
Inicio das Propostas
18/03/2026 às 02:59
Limite p/ Impugnações
27/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
27/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
31/03/2026 às 11:30
Abertura das Propostas
31/03/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL assinado.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:14:49
ETP.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:15:20
TR.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:15:36
BDI.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:15:56
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO POR SERVIÇO.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:16:36
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:16:47
DFD.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:16:59
ANÁLISE DE RISCO.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:18:16
ORÇAMENTO SINTÉTICO.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:18:28
PLANO DE TRABALHO.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:18:45
CONVÊNIO.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:19:40
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.pdf
Tipo: Edital
05/03/2026-13:21:05
EDITAL_Republicação.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:13:32
orcamento 9 pontes_cronogfisifinaceiro assinado.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:14:04
09 PONTES - PLANILHA SINTÉTICA (1).pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:16:21
09 PONTES - CRONOGRAMA GERAL.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:16:36
09 PONTES - BDI.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:16:50
PONTE META 01 - 12,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:17:29
PONTE META 02 - 12,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:17:37
PONTE META 03 - 6,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:17:48
PONTE META 04 - 6,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:17:57
PONTE META 04 - 6,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:18:09
PONTE META 05 - 20,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:18:46
PONTE META 06 - 6,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:18:55
PONTE META 07 - 6,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:19:05
PONTE META 07 - 6,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:19:16
PONTE META 08 - 30,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:19:26
PONTE META 08 - 30,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:19:35
PONTE META 09 - 6,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:19:46
PONTE META 10 - 80,00X8,60m (2).pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:19:54
PONTE META 10 - 80,00X8,60m (3).pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:20:04
PONTE META 10 - 80,00X8,60m.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-12:20:17
Esclarecimentos - PEDIDO PLANILHA EDITAVEL E BDI.pdf
Tipo: Documento Anexo
06/03/2026-17:59:32
Esclarecimentos - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PONTES - REDENÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
23/03/2026-08:56:03
Resposta de Esclarecimento - MEMORANDO - ESCLARECIMENTO MENDES COMERCIO assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
25/03/2026-07:56:42
Esclarecimentos - ESCLARECIMENTO PONTES REDENÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
26/03/2026-15:39:45
Resposta de Esclarecimento - Memorando 269 e orçamento corrigido.pdf
Tipo: Documento Anexo
27/03/2026-13:16:55
NOTA TÉCNICA 028-2026 assinada.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-13:03:43
ASS. ATHENAS NOTA TÉCNICA 09 pontes-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-13:17:37
ASS. Continental NOTA TÉCNICA 09 pontes-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-13:17:56
ASS. JN NOTA TÉCNICA 09 pontes-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-13:19:04
ASS. MD NOTA TÉCNICA 09 pontes-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-13:19:21
ASS.FGS NOTA TÉCNICA 09 pontes-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-13:19:35
RELATORIO ELETRO.zip
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-13:33:52
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - ELETROPOWER INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - JN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE 09 (NOVE) PONTES EM C...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 4.617.145,15
Melhor lance:
R$ 3.900.000,00
Unidade:
SVÇ
04/05/2026
04/05/2026 20:15:38 | Sistema
O fornecedor JN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
04/05/2026 18:44:20 | Sistema
O fornecedor ELETROPOWER INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
28/04/2026
28/04/2026 16:33:52 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATORIO ELETRO.zip) em 28/04/2026 às 13:33.
28/04/2026 16:19:35 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ASS.FGS NOTA TÉCNICA 09 pontes-2026.pdf) em 28/04/2026 às 13:19.
28/04/2026 16:19:21 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ASS. MD NOTA TÉCNICA 09 pontes-2026.pdf) em 28/04/2026 às 13:19.
28/04/2026 16:19:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ASS. JN NOTA TÉCNICA 09 pontes-2026.pdf) em 28/04/2026 às 13:19.
28/04/2026 16:17:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ASS. Continental NOTA TÉCNICA 09 pontes-2026.pdf) em 28/04/2026 às 13:17.
28/04/2026 16:17:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ASS. ATHENAS NOTA TÉCNICA 09 pontes-2026.pdf) em 28/04/2026 às 13:17.
28/04/2026 16:16:37 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 04/05/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/05/2026 às 23:59.
28/04/2026 16:09:16 | Sistema
O fornecedor JN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2026 16:08:46 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MD LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2026 16:05:40 | Sistema
O fornecedor ELETROPOWER INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2026 16:05:10 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/04/2026 às 13:15.
28/04/2026 16:04:48 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/04/2026 16:04:42 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONTINENTAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.
28/04/2026 16:03:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (NOTA TÉCNICA 028-2026 assinada.pdf) em 28/04/2026 às 13:03.
28/04/2026 16:01:55 | Agente de Contratação
boa tarde!
27/04/2026
27/04/2026 11:59:45 | Agente de Contratação
bom dia! retorno dia 28/04/2026 as 13:00h
23/04/2026
23/04/2026 18:23:44 | Agente de Contratação
certame suspenso, retorno 24/04/2026 as 12:00m
23/04/2026 17:04:15 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/04/2026 16:35:01 | Sistema
Motivo: prazo concedido conforme solicitado pela empresa
23/04/2026 16:35:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 16:34:13 | Agente de Contratação
boa tarde!
22/04/2026
22/04/2026 19:19:57 | F. CONTINENTAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAG
Documentação Item 0001: Srª. Pregoeira, Em atenção ao edital e à solicitação de apresentação de proposta realinhada, acompanhada das planilhas, cronograma, BDI e composições, vimos respeitosamente solicitar a prorrogação do prazo para envio dos referidos documentos. A presente solicitação se justifica pela necessidade de ajustes técnicos e conferências detalhadas, a fim de assegurar total conformidade com as exigências do edital e a adequada consistência das informações a serem apresentadas. Dessa forma, solicitamos, se possível, a concessão de prazo adicional, contados a partir do término do prazo originalmente estabelecido.
22/04/2026 17:49:44 | Agente de Contratação
após transcorrido o prazo para envio da proposta realinhada o certame será suspenso com retorno dia 23/04/2026 as 13:00h
22/04/2026 17:47:20 | Sistema
Motivo: solicito proposta realinhada, conforme edital planilhas cronograma bdi composição
22/04/2026 17:47:20 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 17:38:23 | F. CONTINENTAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAG
Negociação Item 0001: Srª. pregoeira já chegamos na nossa melhor proposta.
22/04/2026 17:33:24 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 22/04/2026 às 14:45.
22/04/2026 17:32:38 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
22/04/2026 17:32:38 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONTINENTAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP/SS com lance de R$ 3.900.000,00.
22/04/2026 17:32:15 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
22/04/2026 17:32:15 | Sistema
A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 22/04/2026 às 14:32:14.
22/04/2026 17:27:14 | Sistema
Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/04/2026 às 14:32:14.
22/04/2026 17:26:26 | Sistema
O item 0001 entrou em tempo aleatório.
22/04/2026 17:11:26 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/04/2026 17:11:26 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
22/04/2026 17:09:53 | Agente de Contratação
iniciaremos a fase de lance
22/04/2026 17:05:33 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/04/2026 17:05:33 | Sistema
Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
22/04/2026 17:05:33 | Sistema
Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
22/04/2026 17:05:33 | Sistema
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
22/04/2026 17:05:33 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/04/2026 16:59:29 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MD LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/04/2026 16:59:13 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MD LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/04/2026 16:55:34 | Sistema
O fornecedor JN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/04/2026 16:54:03 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/04/2026 às 14:04.
22/04/2026 16:53:43 | Sistema
O fornecedor 05.027.166/0001-15 - JN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa não Cumpriu com todos os itens de maior relevância, conforme edital e parecer técnico que será anexado no sistema, para conhecimento de todos.
22/04/2026 16:53:43 | Sistema
O fornecedor 55.274.597/0001-54 - CONSTRUTORA MD LTDA foi inabilitado. Motivo: empresa apresentou certidão do CREA, com os dados desatualizado e na própria certidão diz o seguinte: - Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.
22/04/2026 16:53:43 | Sistema
O fornecedor 23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI foi inabilitado. Motivo: Empresa não Cumpriu com todos os itens de maior relevância, conforme edital e parecer técnico que será anexado no sistema, para conhecimento de todos.