Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária na Rua Otto Fernando Hartmann, e construção de muro de gabião.
4/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
AUGUSTO NAPP
Autoridade Competente:
VASCO ALEXANDRE BRANDT
Apoio:
FABIO LUIS HENZEL CERVEIRA
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
30/04/2026 às 14:01
Inicio das Propostas
30/04/2026 às 17:00
Limite p/ Impugnações
16/05/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
16/05/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
20/05/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
20/05/2026 às 12:00
Documentos
Edital.pdf
Tipo: Edital
27/04/2026-16:45
CE 004.2026 - Pavimentação Rua Otto F Hartmann - Ret 1.pdf
Tipo: Edital
30/04/2026-10:45:56
Publicação Jornal.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
27/04/2026-16:45
Cronograma 1.pdf
Tipo: Cronograma
27/04/2026-16:45
BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
27/04/2026-16:45
Encargos sociais.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
27/04/2026-16:45
Planilha orçamentária 1.xls
Tipo: Orçamento-base
27/04/2026-16:45
Publicação DOE.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
27/04/2026-16:45
Publicação DOM.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
27/04/2026-16:45
BDI lote 1.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
30/04/2026-10:48:17
MEMORIAL DESCRITIVO RUA OTTO F. HARTMANN.pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-10:49:32
PMBP_ RUA OTTO F. HARTMANN_CRONOGRAMA_REV03.pdf
Tipo: Cronograma
30/04/2026-10:50:35
PMBP_ RUA OTTO F. HARTMANN_ENCARGOS_REV03.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
30/04/2026-10:52:12
PMBP_ RUA OTTO F. HARTMANN_PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_LOTE_02_REV00.pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-10:53:15
PMBP_ RUA OTTO F. HARTMANN_PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_REV03.pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-10:53:44
PMBP_MEMORIAL_DESCRITIVO_GABIÃO_REV00.pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-10:54:32
PMBP_RUA _OTTO_F_HARTMANN_GABIÃO_REV00.pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-10:55:09
Projetos - lote 1.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
30/04/2026-10:55:45
CE 004 2026 - DOE - Retificação 1.pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-10:57:29
CE 004 2026 - DOM - Retificação 1.pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-10:57:55
CE 004 2026 - Jornal - Retificação 1.pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-10:58:23
Julgamento da Impugnação - Minuta Parecer Jurídico Impugnação.pdf
Tipo: Documento Anexo
04/05/2026-15:47:36
PMBP_ RUA OTTO F. HARTMANN_CRONOGRAMA_LOTE_02_REV00.pdf
Tipo: Cronograma
21/05/2026-14:08:12
Parecer inabilitação CONSTRUTORA KAMU LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
21/05/2026-16:17:13
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO CE Nº 004-26.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Lote 001
22/05/2026
22/05/2026 14:47:09 | Agente de Contratação
Segunda feira, dia 25/05/2026, a partir das 9h será aberto prazo para envio de documentação para habilitação do novo arrematante.
22/05/2026 14:06:12 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
22/05/2026 14:05:57 | Sistema
Motivo: Proposta já enviada e analizada.
22/05/2026 14:05:57 | Sistema
O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
22/05/2026 12:52:07 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/05/2026 12:44:13 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 22/05/2026.
21/05/2026
21/05/2026 19:17:13 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer inabilitação CONSTRUTORA KAMU LTDA.pdf) em 21/05/2026 às 16:17.
21/05/2026 18:38:52 | Agente de Contratação
Amanhã, 22/05/2026, à partir das 09h será aberto o prazo para envio da proposta readequada do novo arrematante.
21/05/2026 18:38:25 | Agente de Contratação
Amanhã, 21/05/2026, à partir das 09h será aberto o prazo para envio da proposta readequada do novo arrematante.
21/05/2026 18:27:36 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA com lance de R$ 1.288.577,41.
21/05/2026 18:27:36 | Sistema
Motivo: Os atestados de capacidade técnica apresentados pelo proponente não atendem ao exigido no item 8.2.5, sub item c.1.I, (quantidade mínima correspondente a 50% do quantitativo previsto na planilha orçamentaria).
21/05/2026 18:27:36 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA KAMU LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
21/05/2026 17:08:12 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PMBP_ RUA OTTO F. HARTMANN_CRONOGRAMA_LOTE_02_REV00.pdf) em 21/05/2026 às 14:08.
21/05/2026 12:57:30 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
21/05/2026 12:50:40 | Sistema
Motivo: Abre-se prazo para envio de documentação para habilitação.
21/05/2026 12:50:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 21/05/2026.
20/05/2026
20/05/2026 19:46:46 | Sistema
O fornecedor COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
20/05/2026 19:34:18 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/05/2026 às 18:34.
20/05/2026 19:33:51 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA KAMU LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
20/05/2026 19:23:26 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 1.288.567,16 para corresponder a proposta readequada.
20/05/2026 19:23:26 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
20/05/2026 14:19:44 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
20/05/2026 13:53:55 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
20/05/2026 12:28:07 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 20/05/2026.
20/05/2026 12:25:34 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA KAMU LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.288.567,41.
20/05/2026 12:23:51 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
20/05/2026 12:23:51 | Sistema
O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1.288.567,41.
20/05/2026 12:21:26 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1.288.777,41 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 20/05/2026 às 09:26:25.
20/05/2026 12:21:26 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
20/05/2026 12:11:25 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/05/2026 12:11:25 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
20/05/2026 12:11:21 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de 0,25 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/05/2026 12:11:20 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/05/2026 12:11:20 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/05/2026 12:11:06 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
14/05/2026
14/05/2026 18:09:40 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Minuta Parecer Jurídico Impugnação.pdf) em 14/05/2026 às 15:09.
30/04/2026
30/04/2026 13:58:23 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 004 2026 - Jornal - Retificação 1.pdf) em 30/04/2026 às 10:58.
30/04/2026 13:57:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 004 2026 - DOM - Retificação 1.pdf) em 30/04/2026 às 10:57.
30/04/2026 13:57:29 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 004 2026 - DOE - Retificação 1.pdf) em 30/04/2026 às 10:57.
30/04/2026 13:55:45 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Projetos - lote 1.pdf) em 30/04/2026 às 10:55.
30/04/2026 13:55:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PMBP_RUA _OTTO_F_HARTMANN_GABIÃO_REV00.pdf) em 30/04/2026 às 10:55.
30/04/2026 13:54:32 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PMBP_MEMORIAL_DESCRITIVO_GABIÃO_REV00.pdf) em 30/04/2026 às 10:54.
30/04/2026 13:53:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PMBP_ RUA OTTO F. HARTMANN_PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_REV03.pdf) em 30/04/2026 às 10:53.
30/04/2026 13:53:15 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PMBP_ RUA OTTO F. HARTMANN_PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_LOTE_02_REV00.pdf) em 30/04/2026 às 10:53.
30/04/2026 13:52:12 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PMBP_ RUA OTTO F. HARTMANN_ENCARGOS_REV03.pdf) em 30/04/2026 às 10:52.
30/04/2026 13:50:35 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PMBP_ RUA OTTO F. HARTMANN_CRONOGRAMA_REV03.pdf) em 30/04/2026 às 10:50.
30/04/2026 13:49:32 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIAL DESCRITIVO RUA OTTO F. HARTMANN.pdf) em 30/04/2026 às 10:49.
30/04/2026 13:48:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI lote 1.pdf) em 30/04/2026 às 10:48.
30/04/2026 13:45:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 004.2026 - Pavimentação Rua Otto F Hartmann - Ret 1.pdf) em 30/04/2026 às 10:45.
30/04/2026 12:59:23 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 004.2026 - Pavimentação Rua Otto F Hartmann - Ret 1.pdf) em 30/04/2026 às 09:59.