Equipamentos de PPCI para as escolas
11/2026
Informações
Tipo:
Pregão Eletrônico - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Pregoeiro:
Sheila Jucieli Brito
Autoridade Competente:
Diego Willian Francisco
Apoio:
Ana Caroline Sauer Ramos, Dieison Jussie Kunst da Silva, Sara Jhaine Tonet
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
Equipamentos de PPCI para as escolas
Datas
Data de Publicação
18/03/2026 às 13:27
Inicio das Propostas
18/03/2026 às 17:30
Limite p/ Impugnações
01/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
01/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
06/04/2026 às 16:29
Abertura das Propostas
06/04/2026 às 16:30
Documentos
EDITAL 078.2026 - PPCI - ESCOLAS 2026 - revisado.pdf
Tipo: Edital
18/03/2026-10:26:55
Declaracao_de_encargos_sociais_PPCI_Equipamentos_assinado.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
18/03/2026-10:23:45
PPCI_-_ESCOLAS_GERAL_-_Cronograma_assinado.pdf
Tipo: Cronograma
18/03/2026-10:24:16
ETP_Equipamentos_PPCI_geral_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
18/03/2026-10:24:46
PPCI_-_ESCOLAS_GERAL_-_Sintetico_com_Valor_da_Mao_de_Obra_e_Material_COM_BDI_assinado.pdf
Tipo: Orçamento-base
18/03/2026-10:25:33
Resposta de Esclarecimento - MEMORANDO_051.2026_DEPLIC_ESCLARECIMENTO.pdf
Tipo: Documento Anexo
31/03/2026-15:11:18
Resposta de Esclarecimento - MEMORANDO_052.2026_DEPLIC_ESCLARECIMENTO.pdf
Tipo: Documento Anexo
01/04/2026-15:06:53
MEMORANDO_059.2026_DEPLIC_ANALISE_DE_PROPOSTA.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-09:02:51
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Equipamentos de PPCI para as escolas
22/04/2026
22/04/2026 18:57:42 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Diego Willian Francisco.
22/04/2026 18:57:36 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Diego Willian Francisco.
22/04/2026 13:15:41 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/04/2026 13:01:32 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2026 às 10:11.
22/04/2026 13:00:34 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Futuratec Segurança do Trabalho e Qualificação Profissional LTDA.
22/04/2026 12:48:10 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2026 às 09:58.
22/04/2026 12:47:16 | Sistema
O fornecedor Futuratec Segurança do Trabalho e Qualificação Profissional LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
22/04/2026 12:46:06 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
22/04/2026 12:40:39 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/04/2026 12:04:06 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:04 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 12:02:51 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (MEMORANDO_059.2026_DEPLIC_ANALISE_DE_PROPOSTA.pdf) em 22/04/2026 às 09:02.
22/04/2026 12:00:25 | Pregoeiro
Bom dia!
22/04/2026 12:00:14 | Pregoeiro
Bom dia!
17/04/2026
17/04/2026 11:28:42 | Pregoeiro
Informo que dia 22/04/2026 às 09h00min a sessão terá continuidade. Ficam todos convocados. Bom dia!
09/04/2026
09/04/2026 18:23:28 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2026
08/04/2026 20:47:46 | Pregoeiro
O processo licitatório fica aguardando a diligência solicitada. Boa tarde!
08/04/2026 20:13:17 | Sistema
(CONT. 1) pela captação de recursos, com a maior desagregação possível.
08/04/2026 20:13:17 | Sistema
Motivo: A empresa deverá detalhar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a respectiva composição, em planilha que contemple todos os custos, que DEVERÃO SER APRESENTADOS ABERTOS, CONFORME TABELA SINAPI, INDICANDO OS ENCARGOS SOCIAIS E TAMBÉM O BDI UTILIZADO (respeitando o acórdão TCU 2622/2013), E TAMBÉM OS ENCARGOS SOCIAIS obrigatórios estabelecidos pela legislação vigente e aplicável, acrescidos dos encargos legais, e do lucro previsto na conformidade da relação mantida, ou a ser mantida com a mão de obra necessária à prestação dos serviços (civil, trabalhista, societária ou cooperativada), e ainda deverá conter: a) a Planilha orçamentária, datada e assinada pelo (s) responsável (is) técnico (s) da empresa, com a discriminação dos materiais e mão de obra por item do lote. b) o Cronograma físico-financeiro, datado e assinado pelo responsável técnico da empresa e pelo responsável legal da empresa, sendo feita rigorosamente com base no cronograma fornecido... (CONTINUA)
08/04/2026 20:13:17 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 10/04/2026.
08/04/2026 19:47:38 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2026 19:45:21 | Pregoeiro
Proposta recebida. Aguardando os demais documentos.
08/04/2026 18:57:21 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2026 18:48:21 | Sistema
Motivo: Favor enviar os documentos de habilitação, bem como a proposta financeira devidamente assinada.
08/04/2026 18:48:21 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:47 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 18:46:21 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante Futuratec Segurança do Trabalho e Qualificação Profissional LTDA com lance de R$ 278.000,00.
08/04/2026 18:46:21 | Sistema
Motivo: Após análise criteriosa, verificou-se que a empresa não apresentou atestado de visita ou declaração de ciência das condições, item 6.5, alínea "a", além disso a empresa apresentou "certificado de regularização em andamento" referente a certidão de regularidade fiscal de débitos junto à Receita Federal, portanto não possuía na data de abertura da licitação a alínea "b" do item 6.2. Ainda, a empresa não apresentou corretamente certidão de registro no conselho regional de engenharia, item 6.4, alinea "a", pois solicitava com validade. Quanto ao item 6.5, alínea "a" e item 6.4, alínea "a", poderia ser realizada diligência a fim de sanar a dúvida, porém em relação ao item 6.2, alínea "b" a empresa já fica inabilitada, independente dos demais documentos.
08/04/2026 18:46:21 | Sistema
O fornecedor DEL INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
08/04/2026 18:31:08 | Pregoeiro
Boa tarde!
07/04/2026
07/04/2026 18:16:10 | Pregoeiro
Informo que amanhã dia 08/04/2026 às 15h30min a sessão terá continuidade. Ficam todos convocados. Boa tarde!
07/04/2026 18:14:51 | Sistema
Motivo: Prazo encerrado devido a análise da documentação.
07/04/2026 18:14:51 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DEL INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA no lote 0001.
06/04/2026
06/04/2026 19:06:22 | Pregoeiro
O processo licitatório fica aguardando a diligência solicitada e enquanto isso estão sendo analisados os documentos apresentados. Boa tarde!
06/04/2026 19:05:25 | Sistema
(CONT. 1) pela captação de recursos, com a maior desagregação possível.
06/04/2026 19:05:25 | Sistema
Motivo: A empresa deverá detalhar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a respectiva composição, em planilha que contemple todos os custos, que DEVERÃO SER APRESENTADOS ABERTOS, CONFORME TABELA SINAPI, INDICANDO OS ENCARGOS SOCIAIS E TAMBÉM O BDI UTILIZADO (respeitando o acórdão TCU 2622/2013), E TAMBÉM OS ENCARGOS SOCIAIS obrigatórios estabelecidos pela legislação vigente e aplicável, acrescidos dos encargos legais, e do lucro previsto na conformidade da relação mantida, ou a ser mantida com a mão de obra necessária à prestação dos serviços (civil, trabalhista, societária ou cooperativada), e ainda deverá conter: a) a Planilha orçamentária, datada e assinada pelo (s) responsável (is) técnico (s) da empresa, com a discriminação dos materiais e mão de obra por item do lote. b) o Cronograma físico-financeiro, datado e assinado pelo responsável técnico da empresa e pelo responsável legal da empresa, sendo feita rigorosamente com base no cronograma fornecido... (CONTINUA)
06/04/2026 19:05:25 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 08/04/2026.
06/04/2026 19:02:53 | Pregoeiro
Informo que os documentos estão sendo analisados.
06/04/2026 18:35:17 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2026 18:19:44 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2026 16:56:29 | Sistema
Motivo: Favor enviar a proposta devidamente assinada, bem como a documentação de habilitação.
06/04/2026 16:56:29 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 16:55:16 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante DEL INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 270.000,00.
06/04/2026 16:54:56 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
06/04/2026 16:54:56 | Sistema
A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 06/04/2026 às 13:54:55.
06/04/2026 16:49:55 | Sistema
Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/04/2026 às 13:54:55.
06/04/2026 16:45:42 | Sistema
O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
06/04/2026 16:43:14 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 229.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
06/04/2026 16:42:29 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 229.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
06/04/2026 16:30:41 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/04/2026 16:30:41 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/04/2026 16:30:29 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.