Contratação, por empreitada global, de empresa especializada para a construção de 25 unidades habitacionais, no âmbito do Convênio nº MCidades 974221/2025, firmado entre o Município de Ivoti e o Ministério das Cidades, conforme condições e exigências...
6/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Samantha Heylmann Giesch
Autoridade Competente:
VALDIR JOSE LUDWIG
Apoio:
Beatriz Kauer, Camila Pereira Eichstatt
Origem dos Recursos:
Voluntária
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
25/09/2025 às 11:23
Inicio das Propostas
26/09/2025 às 12:00
Limite p/ Impugnações
01/11/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
01/11/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
05/11/2025 às 11:55
Abertura das Propostas
05/11/2025 às 12:00
Documentos
Edital Nº 246_2025.pdf
Tipo: Edital
25/09/2025-08:18:33
Anexos.zip
Tipo: Outros documentos
25/09/2025-08:18:06
Julgamento da Impugnação - Re_ impugnação.pdf
Tipo: Documento Anexo
06/10/2025-09:48:58
CASAS POPULARES - Cronograma.xlsx
Tipo: Cronograma
30/10/2025-14:51:10
CASAS POPULARES - Sintético com Valor da Mão de Obra e Material.xlsx
Tipo: Orçamento-base
30/10/2025-14:51:26
CASAS POPULARES - Sintético com Valor da Mão de Obra e Material.xlsx
Tipo: Orçamento-base
30/10/2025-14:51:30
Parecer_para_licitacao_Concorrencia_05_2025_MTX_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
17/11/2025-11:20:04
Microsoft Word - Diligencia_MTX_CONSTRUCOES_LTDA - Diligencia_MTX_CONSTRUCOES_LTDA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
18/11/2025-10:16:31
Microsoft Word - Análise_Ecônomico_Financeira_MTX_CONSTRUCOES_LTDA - Analise_Economico_Financeira_MTX_CONSTRUCOES_LTDA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
18/11/2025-14:04:33
Microsoft Word - Análise_Ecônomico_Financeira_MTX_CONSTRUCOES_LTDA - Analise_Economico_Financeira_MTX_CONSTRUCOES_LTDA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
18/11/2025-14:04:46
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO IVOTI (1) ass.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação, por empreitada global, de empresa especializada para a construção de 25 unidades habita...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 5.512.587,25
Melhor lance:
R$ 4.848.000,00
Unidade:
SVÇ
18/11/2025
18/11/2025 19:28:13 | Sistema
O item 0001 foi homologado por VALDIR JOSE LUDWIG.
18/11/2025 19:27:55 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por VALDIR JOSE LUDWIG.
18/11/2025 19:16:07 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/11/2025 18:04:14 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/11/2025 às 15:25.
18/11/2025 18:03:55 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
18/11/2025 18:03:48 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MTX CONSTRUCOES LTDA.
18/11/2025 17:57:05 | Sistema
Motivo: Empresa já anexou a diligência
18/11/2025 17:57:05 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MTX CONSTRUCOES LTDA no item 0001.
18/11/2025 17:04:46 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - Análise_Ecônomico_Financeira_MTX_CONSTRUCOES_LTDA - Analise_Economico_Financeira_MTX_CONSTRUCOES_LTDA_assinado.pdf) em 18/11/2025 às 14:04.
18/11/2025 17:04:33 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - Análise_Ecônomico_Financeira_MTX_CONSTRUCOES_LTDA - Analise_Economico_Financeira_MTX_CONSTRUCOES_LTDA_assinado.pdf) em 18/11/2025 às 14:04.
18/11/2025 16:42:55 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 13:31:44 | F. MTX CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia, já estamos averiguando a documentação e posteriormente encaminharemos. Obrigado!
18/11/2025 13:21:02 | Sistema
Motivo: Bom dia Considerando a manifestação da contadora do Município viemos solicitar que a empresa apresente, no prazo desta diligência, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 ativas, inclusive os Termos de Abertura e Encerramento, referente a chave HASH nº 859382F79D9CB58E3648FDAE88C86E8516CB8E71
18/11/2025 13:21:02 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 13:16:31 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - Diligencia_MTX_CONSTRUCOES_LTDA - Diligencia_MTX_CONSTRUCOES_LTDA_assinado.pdf) em 18/11/2025 às 10:16.
17/11/2025
17/11/2025 18:24:26 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/11/2025 14:52:53 | Sistema
Motivo: Bom dia Em atendimento ao edital solicitamos que a empresa, no prazo desta diligência, encaminhe a documentação exigida no item 7 do instrumento convocatório.
17/11/2025 14:52:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 14:20:53 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/11/2025 às 11:30.
17/11/2025 14:20:48 | Sistema
O fornecedor MTX CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
17/11/2025 14:20:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_para_licitacao_Concorrencia_05_2025_MTX_assinado.pdf) em 17/11/2025 às 11:20.
11/11/2025
11/11/2025 16:40:36 | Agente de Contratação
Considerando a complexidade da documentação e a necessidade de análise por parte do corpo técnico fica a presente sessão suspensa. Reabriremos dia 13.11 as 9horas
11/11/2025 16:39:35 | Agente de Contratação
Boa tarde
07/11/2025
07/11/2025 16:40:58 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2025
05/11/2025 14:43:15 | Agente de Contratação
11.11.2025, as 8h 30 min
05/11/2025 14:42:50 | Agente de Contratação
Considerando a necessidade de cumprimento da diligência fica a presente sessão suspensa. A mesma será reaberta no dia 11
05/11/2025 14:39:53 | Sistema
Motivo: Bom dia Ematendimento ao item 12.3 do edital, solicitamos que a empresa encaminhe no prazo desta diligência a planilha com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, o cronograma físico-finaceiro e o detalhamento do BDI e encargos sociais.
05/11/2025 14:39:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 10/11/2025.
05/11/2025 14:15:07 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2025 13:50:39 | Agente de Contratação
A documentação será solicitada em momento posterior a classificação da proposta
05/11/2025 13:49:26 | Agente de Contratação
Apenas a proposta
05/11/2025 13:45:30 | F. MTX CONSTRUCOES LTDA
Negociação Item 0001: Por gentileza, confirmar se neste momento é necessário enviar apenas a proposta ou também os documentos de habilitação?
05/11/2025 13:41:57 | Agente de Contratação
Em relação as planilhas, em momento posterior, conforme item 12.3, abriremos prazo maior.
05/11/2025 13:40:43 | Agente de Contratação
Neste momento precisam apenas enviar a proposta com o valor final
05/11/2025 13:39:17 | Agente de Contratação
Bom dia
05/11/2025 13:37:12 | F. MTX CONSTRUCOES LTDA
Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro peço por gentileza que nos dê um prazo maior para que possamos realizar o envio da proposta readequada.
05/11/2025 13:31:39 | Sistema
Motivo: Bom dia Em atendimento ao item 12.2 do edital pedimos que no prazo desta diligência seja incluída a proposta readequada com o valor do seu último lance.
05/11/2025 13:31:39 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:32 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 13:29:22 | F. MTX CONSTRUCOES LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia, pregoeiro! Já estamos no nosso melhor lance.
05/11/2025 13:28:28 | Sistema
Motivo: Bom dia Este é o valor final da proposta?
05/11/2025 13:28:28 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:29 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 13:27:19 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante MTX CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 4.848.000,00.
05/11/2025 13:27:09 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
05/11/2025 12:03:20 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
05/11/2025 12:03:20 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/11/2025 12:03:16 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 30,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/11/2025 12:03:16 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/11/2025 12:03:16 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/11/2025 12:02:33 | Sistema
Motivo: O descritivo não corresponde à presente licitação
05/11/2025 12:02:33 | Sistema
O item 0001 teve uma proposta de R$ 5512587,25 cancelada pelo Agente de Contratação.