Concorrência, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, objetivando a contratação, de empresa especializada para a execução de Revitalização da Praça São José no Município de Ivoti/RS, conforme projeto arquitetônico, projetos complementares e...
8/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Samantha Heylmann Giesch
Autoridade Competente:
VALDIR JOSE LUDWIG
Apoio:
Beatriz Kauer, NATHÁLIA SEEWALD
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
Concorrência, na forma eletrônica, do tipo menor preço globa...
Datas
Data de Publicação
27/03/2026 às 13:08
Inicio das Propostas
27/03/2026 às 13:10
Limite p/ Impugnações
06/05/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/05/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
08/05/2026 às 11:55
Abertura das Propostas
08/05/2026 às 12:00
Documentos
Edital e anexos.pdf
Tipo: Edital
09/03/2026-14:08:43
Edital retificada.zip
Tipo: Edital
27/03/2026-10:04:44
Cópia de_ Praça São José - Sintético com Valor da Mão de Obra e Material(1).xlsx
Tipo: Edital
27/03/2026-10:05:14
parecer praça.pdf
Tipo: Outros documentos
19/05/2026-08:32:30
Microsoft Word - Parecer para licitação Concorrência 08_2026_2 - Parecer_para_licitacao_Concorrencia_08_2026_2_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
26/05/2026-10:41:08
Microsoft Word - Parecer para licitação Concorrência 08_2026_3 - Parecer para licitação Concorrência 08_2026_3.pdf
Tipo: Outros documentos
28/05/2026-16:16:28
diligencia praça.pdf
Tipo: Outros documentos
02/06/2026-08:59:37
Re_ cat.pdf
Tipo: Outros documentos
08/06/2026-11:25:59
Microsoft Word - Análise_Ecônomico_Financeira_MRF_CONSTRUTORA_E_ENGENHARIA_LTDA - Analise_Economico_Financeira_MRF_CONSTRUTORA_E_ENGENHARIA_LTDA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/06/2026-11:26:56
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Concorrência, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, objetivando a contratação, de empresa...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 265.478,28
Melhor lance:
R$ 213.370,00
Unidade:
SVÇ
16/06/2026
16/06/2026 11:32:57 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR com lance de R$ 213.370,00.
16/06/2026 11:32:57 | Sistema
O fornecedor MRF CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/06/2026 11:32:57 | Sistema
Motivo: Considerando que a empresa não apresentou CND Municipal Negativa, conforme exigido no item 7.3.3 do edital, fica a mesma inabilitada.
16/06/2026 11:32:57 | Sistema
O fornecedor MRF CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
12/06/2026
12/06/2026 13:19:13 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/06/2026
08/06/2026 14:40:51 | Sistema
(CONT. 1) Negativa de Débitos Municipais vencida, concede-se o prazo legal para regularização da pendência fiscal, mediante apresentação de certidão válida, sob pena de decadência do direito à contratação.
08/06/2026 14:40:51 | Sistema
Motivo: Considerando a documentação de habilitação apresentada pela licitante, e com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, promove-se diligência destinada ao esclarecimento e à complementação da instrução processual. Nesse sentido, solicita-se a apresentação de Certidão de Registro emitida pelo CREA, vigente na data de sua emissão, para fins de confirmação da regularidade da inscrição profissional e jurídica, já comprovada nos autos. Esclarece-se que a presente diligência não objetiva a inclusão de novo requisito de habilitação nem a substituição de documentos exigidos pelo edital, destinando-se apenas à verificação e confirmação da situação da licitante perante o respectivo conselho profissional, em complemento às informações já apresentadas. Considerando que a licitante está enquadrada como Empresa beneficiária da Lei complementar 123/2006, aplica-se o tratamento favorecido previsto no art. 43 da referida lei. Constatada a apresentação de Certidão... (CONTINUA)
08/06/2026 14:40:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 15/06/2026.
08/06/2026 14:26:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - Análise_Ecônomico_Financeira_MRF_CONSTRUTORA_E_ENGENHARIA_LTDA - Analise_Economico_Financeira_MRF_CONSTRUTORA_E_ENGENHARIA_LTDA_assinado.pdf) em 08/06/2026 às 11:26.
08/06/2026 14:25:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Re_ cat.pdf) em 08/06/2026 às 11:25.
02/06/2026
02/06/2026 13:55:21 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/06/2026 12:19:51 | Sistema
Motivo: Considerando o relatório contábil anexado ao processo, pedimos que sejam anexados, no prazo desta diligência, os documentos exigidos. Lembramos que os documentos deverão ser preexistentes à abertura da sessão pública.
02/06/2026 12:19:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 02/06/2026.
02/06/2026 11:59:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (diligencia praça.pdf) em 02/06/2026 às 08:59.
28/05/2026
28/05/2026 21:54:44 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/05/2026 19:37:29 | Sistema
Motivo: Atendendo as exigências do edital solicitamos que sejam anexados, no prazo desta diligência os documentos de habilitação exigidos no edital.
28/05/2026 19:37:29 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 29/05/2026.
28/05/2026 19:18:20 | Sistema
O fornecedor MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS ESPORTIVOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/05/2026 19:16:55 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/05/2026 às 16:26.
28/05/2026 19:16:47 | Sistema
O fornecedor MRF CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
28/05/2026 19:16:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - Parecer para licitação Concorrência 08_2026_3 - Parecer para licitação Concorrência 08_2026_3.pdf) em 28/05/2026 às 16:16.
26/05/2026
26/05/2026 19:11:41 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/05/2026 13:42:23 | Sistema
Motivo: Bom dia Favor ajustar o cronograma físico financeiro para atender a demanda do corpo técnico no prazo desta diligência.
26/05/2026 13:42:23 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/05/2026.
26/05/2026 13:41:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - Parecer para licitação Concorrência 08_2026_2 - Parecer_para_licitacao_Concorrencia_08_2026_2_assinado.pdf) em 26/05/2026 às 10:41.
19/05/2026
19/05/2026 19:54:06 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/05/2026 11:35:32 | Sistema
Motivo: Considerando o parecer técnico anexado ao processo, viemos solicitar que, no prazo desta diligência, sejam anexados os documentos ajustados.
19/05/2026 11:35:32 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 11:32:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer praça.pdf) em 19/05/2026 às 08:32.
15/05/2026
15/05/2026 13:45:59 | Agente de Contratação
Estamos analisando a documentação apresentada
15/05/2026 13:45:46 | Agente de Contratação
Bom dia
13/05/2026
13/05/2026 19:03:13 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/05/2026
08/05/2026 16:18:57 | Agente de Contratação
Considerando o prazo para entrega da documentação fica a presente sessão suspensa. Reabriremos no dia 15.05.2026 as 9 horas
08/05/2026 14:07:31 | Sistema
Motivo: Em atendimento ao item 12.2 do edital viemos solicitar que sejam apresentados no prazo desta diligência a planilha orçamentária, o BDI, os encargos sociais e o cronograma físico financeiro.
08/05/2026 14:07:31 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/05/2026.
08/05/2026 14:07:29 | F. MRF CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia! Sim, é o valor final.
08/05/2026 14:03:00 | Sistema
Motivo: Bom dia Este é seu valor final?
08/05/2026 14:03:00 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:05 do dia 08/05/2026.
08/05/2026 14:00:02 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante MRF CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 213.300,00.
08/05/2026 13:53:18 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
08/05/2026 12:02:12 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/05/2026 12:02:12 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
08/05/2026 12:02:08 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 30,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
08/05/2026 12:02:08 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/05/2026 12:02:08 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/05/2026 12:01:14 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
27/03/2026
27/03/2026 13:05:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cópia de_ Praça São José - Sintético com Valor da Mão de Obra e Material(1).xlsx) em 27/03/2026 às 10:05.
27/03/2026 13:04:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital retificada.zip) em 27/03/2026 às 10:04.
27/03/2026 13:03:00 | Sistema
O processo foi republicado em 27/03/2026 às 10:03.