Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, para a execução da obra de construção do novo Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Município de Pontão/RS, conforme...
2/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Elair Fridalina Vian
Autoridade Competente:
Luis Fernando Pereira da Silva
Apoio:
JOHN LAZARO JULIO DE MOURA, VALDIRENO ANESI
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de ...
Datas
Data de Publicação
08/04/2026 às 00:22
Inicio das Propostas
07/04/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
15/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
15/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
17/04/2026 às 11:29
Abertura das Propostas
17/04/2026 às 11:30
Documentos
CCE1_2_2026_1EDI.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-16:16
Edital_CRAS_Pontão - RETIFICAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
07/04/2026-21:20:19
CCE1_2_2026_2CRN.pdf
Tipo: Cronograma
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_3DBD.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_4DES.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_5OCB.pdf
Tipo: Orçamento-base
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_6PBT.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_7PBT.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_8PBT.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_9PUE.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_10PUE.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
17/03/2026-16:16
TR_CRAS_Pontão - RETIFICAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-21:20:40
ORCAMENTO_ONERADO_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-21:20:54
ORÇAMENTO ONERADO.xls
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-21:21:06
Publicação gerais.pdf
Tipo: Aviso de republicação de edital
07/04/2026-21:21:45
Solicitação de alteração de data -1366043.pdf
Tipo: Outros documentos
08/04/2026-08:51:51
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - NIVALDO JOSE VALER
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratacao de empresa especializada em obras e servicos de engenharia, sob o regime de empreitada p...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 829.462,00
Melhor lance:
R$ 759.612,00
Unidade:
UST
04/05/2026
04/05/2026 14:49:43 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/05/2026 14:49:42 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
29/04/2026
29/04/2026 16:56:25 | Sistema
O fornecedor ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
24/04/2026
24/04/2026 18:29:08 | Sistema
O fornecedor NIVALDO JOSE VALER - ME enviou recurso para o item 0001.
20/04/2026
20/04/2026 14:00:24 | Agente de Contratação
Aguardamos as intenções de recurso. Encerramos os trabalhos do presente certame.
20/04/2026 13:59:20 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 24/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/04/2026 às 23:59.
20/04/2026 13:42:04 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/04/2026 às 10:52.
20/04/2026 13:41:58 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
20/04/2026 13:41:57 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA.
20/04/2026 13:30:35 | Agente de Contratação
Prezados, o tempo recursal será oportunizado entretanto a inabilitação da empresa se deu pelo fato da não apresentação de qualificação econômica, a qual não esta anexado ao arquivo.
20/04/2026 13:24:54 | Sistema
O fornecedor NIVALDO JOSE VALER - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
20/04/2026 13:23:43 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/04/2026 às 10:33.
20/04/2026 13:23:37 | Sistema
O fornecedor ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
20/04/2026 12:01:01 | Agente de Contratação
Bom dia. Estamos retomando a sessão para análise dos documentos.
17/04/2026
17/04/2026 18:53:09 | Agente de Contratação
Suspendemos a presente sessão e retornaremos as 09h00min de segunda dia 20/04/2026.
17/04/2026 17:42:23 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/04/2026 16:12:03 | Sistema
Motivo: Solicitamos envio da proposta financeira, planilha, cronograma, BDI e encargos sociais. Conjuntamente nos envie documentos de habilitação
17/04/2026 16:12:03 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:11 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 16:02:35 | Agente de Contratação
Estamos retomando a sessão.
17/04/2026 14:58:47 | Agente de Contratação
Retornaremos a sessão pública as 13h00mim.
17/04/2026 14:34:20 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA com lanceR$ 759.612,00.
17/04/2026 14:34:20 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 759.612,00.
17/04/2026 14:13:46 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2026 às 11:33, encerrando às 11:38:00.
17/04/2026 14:06:03 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
17/04/2026 14:06:03 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
17/04/2026 13:41:05 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2026 às 11:01, encerrando às 11:06:00.
17/04/2026 13:40:49 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
17/04/2026 13:40:49 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA com lance de R$ 759.612,25.
17/04/2026 13:40:49 | Sistema
O fornecedor NIVALDO JOSE VALER foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/04/2026 13:40:49 | Sistema
Motivo: Empresa resta desclassificada pois não apresentou qualificação econômica conforme solicitado em edital.
17/04/2026 13:40:49 | Sistema
O fornecedor NIVALDO JOSE VALER foi desclassificado no processo.
17/04/2026 13:39:52 | Sistema
Motivo: Empresa cumpriu a diligência
17/04/2026 13:39:52 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor NIVALDO JOSE VALER no item 0001.
17/04/2026 13:19:59 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/04/2026 11:53:09 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, planilha, BDI, Encargos sociais e cronograma.
17/04/2026 11:53:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:52 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 11:51:37 | Sistema
Motivo: Considerando a manifestação da empresa encerramos o presente prazo.
17/04/2026 11:51:37 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
17/04/2026 11:48:53 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 751.998,19.
17/04/2026 11:48:18 | Sistema
Motivo: Solicitamos manifestação acerca da possibilidade de negociação do valor.
17/04/2026 11:48:18 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:27 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 11:45:31 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante NIVALDO JOSE VALER - ME com lance de R$ 752.000,00.
17/04/2026 11:45:17 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
17/04/2026 11:32:24 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2026 11:32:24 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/04/2026 11:32:22 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/04/2026 11:32:22 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/04/2026 11:32:22 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/04/2026 11:31:56 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
17/04/2026 11:31:42 | Agente de Contratação
Me chamo Elair e serei a agente de contratação deste certame.