CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IRMÃ DULCE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E MÃO DE OBRA) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROS E...
2/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Magali Fatima Machado dos Santos
Autoridade Competente:
Arlei Luís Tomazoni
Apoio:
Elaine Hoff, ROSANI HANSEN
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE R...
Datas
Data de Publicação
19/03/2026 às 18:19
Inicio das Propostas
23/03/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
02/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
02/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
07/04/2026 às 11:10
Abertura das Propostas
07/04/2026 às 11:12
Documentos
Edital.pdf
Tipo: Edital
19/03/2026-14:58
Estudo Técnico Preliminar.pdf
Tipo: Edital
19/03/2026-14:58
BDI.pdf
Tipo: Edital
19/03/2026-14:58
ART.pdf
Tipo: Edital
19/03/2026-14:58
Encargos Sociais.pdf
Tipo: Edital
19/03/2026-14:58
Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Edital
19/03/2026-14:58
Orçamento.pdf
Tipo: Edital
19/03/2026-14:58
Composição.pdf
Tipo: Edital
19/03/2026-14:58
Pranchas.pdf
Tipo: Edital
19/03/2026-14:58
Cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
19/03/2026-14:58
Parecer técnico habilitação MVF SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
08/04/2026-13:59:40
Parecer técnico habilitação ZH CONSTRUTORA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
09/04/2026-17:06:45
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Lote unico
10/04/2026
10/04/2026 12:02:41 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Arlei Luís Tomazoni.
10/04/2026 12:02:34 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Arlei Luís Tomazoni.
10/04/2026 11:06:52 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/04/2026
09/04/2026 20:07:42 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/04/2026 às 17:37.
09/04/2026 20:07:28 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
09/04/2026 20:07:26 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ZH CONSTRUTORA LTDA.
09/04/2026 20:06:45 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico habilitação ZH CONSTRUTORA LTDA.pdf) em 09/04/2026 às 17:06.
09/04/2026 20:00:58 | Sistema
Motivo: Solicitação atendida
09/04/2026 20:00:58 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ZH CONSTRUTORA LTDA no lote 0001.
09/04/2026 20:00:36 | Sistema
Motivo: Proposta readequada já anexada
09/04/2026 20:00:36 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
09/04/2026 19:59:42 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
09/04/2026 18:25:32 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2026 17:47:25 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
09/04/2026 17:21:21 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 705.390,74.
09/04/2026 16:45:04 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 10/04/2026.
09/04/2026 16:44:54 | Sistema
Motivo: Prorrogação concedida com base no item 10.11.2 do edital
09/04/2026 16:44:54 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 10/04/2026.
09/04/2026 16:44:41 | Sistema
Motivo: Prorrogação concedida com base no item 10.11.2 do edital
09/04/2026 16:44:41 | Sistema
Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 10/04/2026.
09/04/2026 16:31:57 | F. ZH CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Peço dilação de prazo de 24h para ajustes nas planilhas devido a quantidade de itens.
09/04/2026 13:33:20 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2026
08/04/2026 18:15:13 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 09/04/2026.
08/04/2026 18:14:55 | Sistema
Motivo: Dilação do prazo conforme solicitado e em consonância com o item 10.11.2 do edital.
08/04/2026 18:14:55 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 09/04/2026.
08/04/2026 18:14:39 | Sistema
Motivo: Dilação do prazo conforme solicitado e em consonância com o item 10.11.2 do edital.
08/04/2026 18:14:39 | Sistema
Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 09/04/2026.
08/04/2026 18:04:58 | F. ZH CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Se possível, peço dilação de prazo de 24 horas.
08/04/2026 18:03:14 | F. ZH CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro infelizmente chegamos no nosso melhor preço. Aproveito a oportunidade para solicitar prorrogação de prazo para envio da proposta readequada devido a complexidade dos documentos.
08/04/2026 17:34:15 | Agente de Contratação
Prezado arrematante ZH Construtora! Por gentileza anexar sua proposta readequada, onde deverá ser discriminado item a item da Planilha orçamentária, com os valores respectivos( compatíveis com o valor do último lance ofertado para o lote). A proposta readequada deverá ser devidamente assinada pelo representante legal da empresa ou por seu procurador, deverá conter os dados completos da empresa, inclusive telefone e e-mail para contato e a conta bancária da empresa, junto com a proposta deverá ser anexado a declaração elencada no item 9.6.4 do edital, bem como os documentos elencado na item 10.11.2 do edital( BDI, Encargos Sociais, cronograma físico financeiro). Ainda, deverá ser feita a readequação da proposta dentro do sistema, item a item em consonância com o valor do seu último lance
08/04/2026 17:33:17 | Sistema
Motivo: Anexar a proposta devidamente assinada em consonância com o valor do último lance. Mencionar na proposta o valor do material e da mão de obra.
08/04/2026 17:33:17 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 17:31:58 | Sistema
Motivo: Possibilitar uma nova oferta, mais vantajosa à Administração
08/04/2026 17:31:58 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:30 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 17:31:14 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 17:02:23 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante ZH CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 705.472,92.
08/04/2026 17:02:23 | Sistema
O fornecedor MVF SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
08/04/2026 17:02:23 | Sistema
Motivo: Fornecedor inabilitado com base no parecer técnico exarado pela Engenheira Civil e Arquiteto responsável pelo projeto/obra.
08/04/2026 17:02:23 | Sistema
O fornecedor MVF SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado no processo.
08/04/2026 16:59:40 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico habilitação MVF SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO.pdf) em 08/04/2026 às 13:59.
08/04/2026 11:27:13 | Agente de Contratação
Bom dia. Estamos aguardando a equipe de engenharia fazer a análise dos documentos técnicos para dar seguimento no processo.
07/04/2026
07/04/2026 19:58:46 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/04/2026 às 17:28.
07/04/2026 19:58:23 | Sistema
O fornecedor MVF SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
07/04/2026 19:57:23 | Sistema
Motivo: solicitação atendida
07/04/2026 19:57:23 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MVF SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA no lote 0001.
07/04/2026 19:56:42 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 697.720,91 para corresponder a proposta readequada.
07/04/2026 19:56:42 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
07/04/2026 19:56:27 | Sistema
Motivo: proposta anexada
07/04/2026 19:56:27 | Sistema
O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
07/04/2026 19:46:29 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.