CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO.
40/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
BRUNA LETICIA COSTA OLIVEIRA
Autoridade Competente:
AGNALDO DERESZ
Apoio:
FRANSIELE CANEPPELE, JESSICA BERGMANN, SILVANA SCHULER DE QUADROS, SIRLEI BERNAT
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ...
Datas
Data de Publicação
20/03/2026 às 14:18
Inicio das Propostas
20/03/2026 às 16:00
Limite p/ Impugnações
24/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
24/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
28/04/2026 às 10:59
Abertura das Propostas
28/04/2026 às 11:00
Documentos
EDITAL202640.pdf
Tipo: Edital
20/03/2026-09:51
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -.pdf
Tipo: Cronograma
20/03/2026-11:14:58
ORCAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO.pdf
Tipo: Orçamento-base
20/03/2026-11:15:16
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
20/03/2026-11:16:06
DOCS DO PROCESSO.pdf
Tipo: Outros documentos
20/03/2026-11:16:32
ELETRICO SECRETARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
20/03/2026-11:16:50
ESTRUTURAL SECRETARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
20/03/2026-11:17:01
HIDRO SECRETARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
20/03/2026-11:17:14
Memorial descritivo.pdf
Tipo: Outros documentos
20/03/2026-11:17:28
Barra Bonita 01.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-07:59:01
Barra Bonira 02.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-07:59:23
composições.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-07:59:46
Resposta de Esclarecimento - composições.pdf
Tipo: Documento Anexo
28/04/2026-08:01:11
Resposta de Esclarecimento - Barra Bonita 01_merged.pdf
Tipo: Documento Anexo
28/04/2026-08:02:34
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - W PIROCA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - TAGX CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO.
07/05/2026
07/05/2026 20:52:46 | Sistema
O fornecedor TAGX CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
05/05/2026
05/05/2026 02:21:01 | Sistema
O fornecedor W PIROCA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
28/04/2026
28/04/2026 14:47:30 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 04/05/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/05/2026 às 23:59.
28/04/2026 14:39:13 | Sistema
O fornecedor W PIROCA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
28/04/2026 14:36:33 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/04/2026 às 11:46.
28/04/2026 14:36:14 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
28/04/2026 14:35:29 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor TAGX CONSTRUTORA LTDA.
28/04/2026 14:35:07 | Sistema
Motivo: Empresa respondeu que está ciente.
28/04/2026 14:35:07 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TAGX CONSTRUTORA LTDA no lote 0001.
28/04/2026 14:15:30 | F. TAGX CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Sim, temos ciência, inclusive temos uma equipe na região...
28/04/2026 14:10:33 | Sistema
Motivo: Considerando que a empresa possui sede no Estado de São Paulo e que a execução da obra ocorrerá no Município de Barra Bonita, no estado de SANTA CATARINA, questiona-se: a empresa possui plena ciência da localidade de execução da obra, bem como das condições logísticas e operacionais envolvidas?
28/04/2026 14:10:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:10 do dia 28/04/2026.
28/04/2026 12:47:10 | Sistema
O fornecedor W PIROCA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
28/04/2026 12:47:09 | Sistema
O fornecedor W PIROCA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
28/04/2026 12:42:24 | Sistema
O fornecedor W PIROCA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
28/04/2026 12:41:09 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/04/2026 às 09:51.
28/04/2026 12:40:54 | Sistema
O fornecedor TAGX CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
28/04/2026 12:40:20 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
28/04/2026 12:20:09 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/04/2026 11:41:17 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:41 do dia 28/04/2026.
28/04/2026 11:38:08 | Sistema
Motivo: Fornecedor informou que está no seu melhor preço.
28/04/2026 11:38:08 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
28/04/2026 11:35:25 | F. TAGX CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Esse é o nosso melhor valor.
28/04/2026 11:29:17 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:29 do dia 28/04/2026.
28/04/2026 11:25:01 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante TAGX CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.300.000,00.
28/04/2026 11:24:18 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
28/04/2026 11:08:26 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/04/2026 11:08:26 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/04/2026 11:07:43 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/04/2026 11:07:43 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/04/2026 11:07:43 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/04/2026 11:05:31 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
28/04/2026 11:04:51 | Agente de Contratação
Bom dia! A sessão será iniciada.
28/04/2026 10:59:46 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (composições.pdf) em 28/04/2026 às 07:59.
28/04/2026 10:59:23 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Barra Bonira 02.pdf) em 28/04/2026 às 07:59.
28/04/2026 10:59:01 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Barra Bonita 01.pdf) em 28/04/2026 às 07:59.
20/03/2026
20/03/2026 14:18:09 | Sistema
O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.