Contratação de empresa especializada para Execução de empreendimento habitacional de interesse social, composto por 50 (cinquenta) unidades habitacionais, TIPOLOGIA 01 e TIPOLOGIA 02, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, incluindo o...
001/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
JULIANA SPIECKER DA SILVA
Autoridade Competente:
DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS PINTER
Apoio:
fabiano pires de oliveira, JULIANA SPIECKER DA SILVA, PATRICIA ALEXANDRA DOMINGUES TELES
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
Contratação de empresa especializada para Execução de empree...
Datas
Data de Publicação
06/04/2026 às 17:32
Inicio das Propostas
07/04/2026 às 02:59
Limite p/ Impugnações
18/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
18/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
23/04/2026 às 12:59
Abertura das Propostas
23/04/2026 às 13:00
Documentos
EDITAL2.pdf
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
COMPOSIÇÕES.pdf
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
ART_assinado (1).pdf
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
BDI.pdf
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
CERTIDÕES.rar
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
CND FUNBAMA.rar
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
IMPLANTAÇÃO.rar
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
MEMORIA DE CÁLCULO.rar
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
PLANTAS.rar
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
SANITARIO.rar
Tipo: Edital
16/03/2026-16:45:14
QCI_Casas_Populares.pdf
Tipo: Edital
18/03/2026-12:50:14
EDITAL RETIFICADO.pdf
Tipo: Edital
25/03/2026-13:07:57
EDITAL RETIFICADO.pdf
Tipo: Edital
25/03/2026-13:07:58
EDITAL2.pdf
Tipo: Edital
06/04/2026-16:38:09
Resposta de Esclarecimento - PLANILHA CASAS.pdf
Tipo: Documento Anexo
18/03/2026-12:47:49
Julgamento da Impugnação - 036. PARECER JURIDICO IMPUGNAÇÃO Casas Populares.pdf
Tipo: Documento Anexo
18/03/2026-15:55:37
EDITAL3.pdf
Tipo: Outros documentos
06/04/2026-16:40:03
ANALISE_DE_ACERVOS_CASAS_POP__01 (1).pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-14:01:25
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
LOTE I
04/05/2026
04/05/2026 17:59:45 | Agente de Contratação
Boa tarde, devido ao grande volume de licitações, o setor de engenharia solicitou até o dia 06/05/2026 ás 15hs para analise das documentações e planilhas, obrigada!
30/04/2026
30/04/2026 21:27:44 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/04/2026 20:50:23 | Agente de Contratação
Após o envio das documentações, que se encerra as 18:30, analisaremos as mesmas, e retornaremos na segunda feira dia 04/05/2026 ás 15hs, obrigada!
30/04/2026 20:28:05 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 30/04/2026.
30/04/2026 20:27:33 | Agente de Contratação
Boa tarde, daremos até as 18:35, para envio das documentações, obrigada!
30/04/2026 20:20:05 | F. HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
Documentação Lote 0001: obtivemos um contratempo mas já estamos a resolver
30/04/2026 20:13:05 | F. HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
Documentação Lote 0001: Precisamos de mais um pouco de tempo pode porrogar por mais 60 minutos ?
30/04/2026 20:12:32 | F. HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA
Documentação Lote 0001: Boa tarde
30/04/2026 19:23:02 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/04/2026 18:41:38 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/04/2026 18:04:18 | Sistema
Motivo: Solicito documentos de habilitação
30/04/2026 18:04:18 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 30/04/2026.
30/04/2026 18:03:21 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 30/04/2026.
30/04/2026 17:56:25 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA com lanceR$ 7.360.000,00.
30/04/2026 17:56:25 | Sistema
O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 7.360.000,00.
30/04/2026 17:36:28 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 30/04/2026 às 14:56, encerrando às 15:01:00.
30/04/2026 17:35:02 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor HE MARTINS CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
30/04/2026 17:35:02 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
30/04/2026 17:07:27 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor JA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 30/04/2026 às 14:30, encerrando às 14:35:00.
30/04/2026 17:06:34 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor JA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
30/04/2026 17:06:34 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante JGM CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 7.387.000,00.
30/04/2026 17:06:34 | Sistema
Motivo: O s acervos solicitados não atenderam aos quantitativos mínimos necessários
30/04/2026 17:06:34 | Sistema
O fornecedor MS CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
30/04/2026 17:04:06 | Sistema
Motivo: Não atendeu aos acervos solicitados no edital
30/04/2026 17:04:06 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Agente de Contratação.
30/04/2026 17:01:25 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANALISE_DE_ACERVOS_CASAS_POP__01 (1).pdf) em 30/04/2026 às 14:01.
30/04/2026 17:00:05 | Agente de Contratação
Boa tarde, conforme análise dos acervos pelo setor de engenharia, a empresa não atende aos quantitativos mínimos exigidos pelo edital, segue análise em anexo.
24/04/2026
24/04/2026 17:07:52 | Agente de Contratação
Boa tarde, analisaremos as documentações e proposta e retornaremos dia 30/04/2026 ás 14hs , obrigada!
24/04/2026 16:50:19 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/04/2026 16:43:19 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/04/2026 16:42:19 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 24/06/2026.
24/04/2026 16:42:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 24/04/2026.
23/04/2026
23/04/2026 13:59:43 | Agente de Contratação
Certo, devido a complexidade das composições daremos até amanhã dia 24/04/2026, ás 14hs
23/04/2026 13:46:40 | F. MS CONSTRUCOES LTDA
Documentação Lote 0001: Bom dia! Solicitamos, por gentileza, a prorrogação do prazo para envio das planilhas por mais 24 horas, devido à complexidade das composições e à necessidade de conferência dos dados.
23/04/2026 13:13:31 | Sistema
Motivo: SOLICITO PROPOSTA READEAQUADA E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
23/04/2026 13:13:31 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 13:13:11 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 13:11:42 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante MS CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R$ 7.380.000,00.
23/04/2026 13:11:21 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
23/04/2026 13:01:19 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/04/2026 13:01:19 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/04/2026 13:01:11 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/04/2026 13:01:11 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/04/2026 13:01:11 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/04/2026 13:00:45 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
23/04/2026 13:00:27 | Agente de Contratação
Bom dia, analisaremos as propostas
06/04/2026
06/04/2026 19:40:03 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL3.pdf) em 06/04/2026 às 16:40.
06/04/2026 19:38:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL2.pdf) em 06/04/2026 às 16:38.
06/04/2026 16:59:00 | Sistema
O processo foi republicado em 06/04/2026 às 13:59.
25/03/2026
25/03/2026 16:10:42 | Sistema
Motivo: ACATAMOS A IMPUGNAÇÃO, ONDE TIRAMOS A PREFERENCIA PARA AS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, O EDITAL RETIFICADO ESTÁ EM ANEXO, MANTEMOS A DATA DO 15/04/2026 ÁS 10HS, POIS ESTAMOS NO PRAZO ESTIPULADO PELA LEI 14.133/2021.