Contratação de empresa para execução do projeto de reforma da cobertura do CEI Estrelinha Brilhante, localizado entre a Rua Guilherme Wileman, n° 423, bairro Passagem, e a Avenida Visconde Barbacena, Tubarão, SC.
2/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Karla Vitoreti Cipriano
Autoridade Competente:
MARLISE GISELA NUNES
Apoio:
FHILLYPE ANTONIO COSTA, FLAVIA MATTOS MORO, PHILIPE GONÇALVES HONÓRIO, THAIS NUNES RICARDO
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Interna:
Decreto nº 7.450/2023
Objeto:
Contratação de empresa para execução do projeto de reforma d...
Datas
Data de Publicação
28/04/2026 às 12:32
Inicio das Propostas
28/04/2026 às 13:00
Limite p/ Impugnações
09/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
09/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
11/06/2026 às 16:30
Abertura das Propostas
11/06/2026 às 17:00
Documentos
TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
Tipo: Edital
24/03/2026-08:28
PROJETO BÁSICO EXECUTIVO.pdf
Tipo: Edital
24/03/2026-08:28
RRT.pdf
Tipo: Edital
24/03/2026-08:28
PROJETOS.zip
Tipo: Edital
24/03/2026-08:28
BDI.pdf
Tipo: Edital
24/03/2026-08:28
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
24/03/2026-08:28
Orçamento sintético.pdf
Tipo: Edital
24/03/2026-08:28
Composição de custo.pdf
Tipo: Edital
24/03/2026-08:28
Edital CE 02/2026/FME.pdf
Tipo: Edital
24/03/2026-08:28
Edital_Retificado_CE_02_2026_FME_Reforma_da_cobertura_do_CEI_Estrelinha_Brilhante_assina.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-09:37:37
3_TR_TERMO_DE_REFERENCIA_CEI_ESTRELINHA_BRILHANTE_assinado.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-09:37:37
SEGUNDA_RETIFICACAO_Edital_CE_02_2026_FME_Reforma_da_cobertura_do_CEI_Estrelinha_Bril.pdf
Tipo: Edital
24/04/2026-14:00:02
SEGUNDA_RETIFICACAO_Edital_CE_02_2026_FME_Reforma_da_cobertura_do_CEI_Estrelinha_Bril.pdf
Tipo: Edital
24/04/2026-14:00:35
SEGUNDA_RETIFICACAO_Edital_CE_02_2026_FME_Reforma_da_cobertura_do_CEI_Estrelinha_Bril.pdf
Tipo: Edital
24/04/2026-14:01:09
SEGUNDA_RETIFICACAO_Minuta_de_Contrato_Reforma_da_cobertura_do_CEI_Estrelinha_Brilhan.pdf
Tipo: Edital
24/04/2026-14:01:26
3_TR_TERMO_DE_REFERENCIA_CEI_ESTRELINHA_BRILHANTE_ok_assinado.pdf
Tipo: Edital
24/04/2026-14:04:57
TERCEIRA_RETIFICACAO_Edital_CE_02_2026_FME_Reforma_da_cobertura_do_CEI_Estrelinha_Brilhante_assinado.pdf
Tipo: Edital
28/04/2026-09:30:28
QUARTA_RETIFICACAO_Edital_CE_02_2026_FME_Reforma_da_cobertura_do_CEI_Estrelinha_Brilhan.pdf
Tipo: Edital
22/05/2026-11:03:12
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO TUBARÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - LOTE uNICO
17/07/2026
17/07/2026 19:37:33 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por MARLISE GISELA NUNES.
17/07/2026 19:37:26 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por MARLISE GISELA NUNES.
17/07/2026 19:36:24 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/07/2026 18:59:09 | Agente de Contratação
Destaca-se à vencedora sobre a necessidade de apresentar as garantias de execução contratual e adicional, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como dos itens 6.8.4 e 7.20.1 do edital.
17/07/2026 18:54:15 | Agente de Contratação
Diante da ausência de intenção de recurso, remete-se os autos para adjudicação e homologação da autoridade competente.
17/07/2026 18:30:42 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/07/2026 às 15:40.
17/07/2026 18:30:26 | Agente de Contratação
De acordo com análise do corpo técnico do Município acerca dos documentos de qualificação técnica, todos os requisitos do edital foram cumpridos. Da mesma forma, esta agente de contratação verificou que os demais documentos de habilitação foram devidamente apresentados pela empresa vencedora, ensejando sua habilitação neste certame.
17/07/2026 18:28:23 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/07/2026 18:28:20 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PROSUD CONSTRUTORA LTDA.
17/07/2026 18:26:49 | Agente de Contratação
Procederemos à continuidade dos trabalhos, conforme aprazado anteriormente
17/07/2026 18:23:55 | Agente de Contratação
Boa tarde
16/07/2026
16/07/2026 20:40:37 | Agente de Contratação
Senhores, informo que será dado continuidade à sessão em 17/07/2026, às 15 horas.
02/07/2026
02/07/2026 16:59:41 | Agente de Contratação
Senhores, os documentos de habilitação técnica foram encaminhados para devida análise do corpo técnico do Município. Assim que tivermos um parecer, marcaremos a data para continuidade desta sessão.
02/07/2026 15:19:42 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/07/2026 13:25:51 | Sistema
Motivo: Concede-se prazo de 2 (dois) horas para que a empresa vencedora apresente os documentos de habilitação.
02/07/2026 13:25:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 02/07/2026.
02/07/2026 13:14:01 | Agente de Contratação
Destaca-se que os termos propostos foram analisados pelo corpo técnico do Município, o qual se manifestou favoravelmente à proposta referida.
02/07/2026 13:09:19 | Sistema
O fornecedor PROSUD CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
02/07/2026 13:08:25 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
02/07/2026 13:07:57 | Agente de Contratação
Conforme aprazado, procederemos ao julgamento sobre a proposta da empresa arrematante
02/07/2026 13:06:10 | Agente de Contratação
Bom dia
30/06/2026
30/06/2026 16:00:35 | Agente de Contratação
Nesse sentido, fixa-se nova data para tanto, qual seja, 02/07/2026, às 10 horas.
30/06/2026 15:58:20 | Agente de Contratação
Senhores, diante de imprevisto ocorrido nesta manhã, não foi possível dar sequência aos trabalhos desta sessão, conforme havia sido aprazado.
29/06/2026
29/06/2026 11:14:16 | Agente de Contratação
Senhores, informo que a continuidade da presente sessão se dará em 30 de junho de 2026, às 11 horas.
12/06/2026
12/06/2026 17:20:47 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2026
11/06/2026 19:59:42 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/06/2026 18:05:22 | Sistema
Motivo: Para envio da planilha de composição de custos unitários, nos termos do item 5.21.5 do edital.
11/06/2026 18:05:22 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 12/06/2026.
11/06/2026 18:03:53 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:05 do dia 11/06/2026.
11/06/2026 18:01:17 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante PROSUD CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 139.800,00.
11/06/2026 17:55:59 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
11/06/2026 17:50:05 | Agente de Contratação
Prezados, atentem-se, por favor, ao limite da exequibilidade da proposta
11/06/2026 17:26:08 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/06/2026 17:26:08 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
11/06/2026 17:26:02 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/06/2026 17:26:02 | Sistema
Conforme Decreto nº 7.450/2023 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/06/2026 17:26:02 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/06/2026 17:25:55 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
11/06/2026 17:25:48 | Agente de Contratação
daremos início à presente sessão
11/06/2026 17:25:42 | Agente de Contratação
Desculpem o atraso
11/06/2026 17:25:33 | Agente de Contratação
boa tarde
22/05/2026
22/05/2026 14:03:12 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (QUARTA_RETIFICACAO_Edital_CE_02_2026_FME_Reforma_da_cobertura_do_CEI_Estrelinha_Brilhan.pdf) em 22/05/2026 às 11:03.
15/05/2026
15/05/2026 17:08:48 | Agente de Contratação
Conforme impugnação respondida e deferida em 12/05/2026, por meio desta plataforma eletrônica, informo que suspenderemos a presente sessão para que seja publicada errata com as devidas adequações ao edital.
15/05/2026 17:02:04 | Agente de Contratação
Senhores,
15/05/2026 17:01:57 | Agente de Contratação
Boa tarde
28/04/2026
28/04/2026 12:30:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERCEIRA_RETIFICACAO_Edital_CE_02_2026_FME_Reforma_da_cobertura_do_CEI_Estrelinha_Brilhante_assinado.pdf) em 28/04/2026 às 09:30.
28/04/2026 12:28:48 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERCEIRA_RETIFICACAO_Minuta_de_Contrato_Reforma_da_cobertura_do_CEI_Estrelinha_Brilhan.pdf) em 28/04/2026 às 09:28.
24/04/2026
24/04/2026 17:09:00 | Sistema
O processo foi republicado em 24/04/2026 às 14:09.
24/04/2026 17:04:58 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3_TR_TERMO_DE_REFERENCIA_CEI_ESTRELINHA_BRILHANTE_ok_assinado.pdf) em 24/04/2026 às 14:04.
24/04/2026 17:01:26 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEGUNDA_RETIFICACAO_Minuta_de_Contrato_Reforma_da_cobertura_do_CEI_Estrelinha_Brilhan.pdf) em 24/04/2026 às 14:01.