CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ALFÁLTICO NO PÁTIO DA EMPRESA RODOVIÁRIO MONTE SERENO LTDA, LOCALIZADA NA RODOVIA SC 135, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM VIDEIRA-SC, COM ÁREA TOTAL DE 7.709,22 M²...
11/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
KALYNE DANIELEWICZ TAIETTI
Autoridade Competente:
WILMAR CARELLI
Apoio:
MÁRCIA REGINA VANZ
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
28/11/2025 às 17:20
Inicio das Propostas
01/12/2025 às 21:00
Limite p/ Impugnações
12/12/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
12/12/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
16/12/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
16/12/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL202511.pdf
Tipo: Edital
28/11/2025-14:13
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.pdf
Tipo: Edital
28/11/2025-14:19:02
MEMORIAL DE CALCULO E DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
28/11/2025-14:19:02
PLANILHA ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA FF_COMPOSIÇÕES.pdf
Tipo: Edital
28/11/2025-14:19:02
PLANILHA ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA FF_COMPOSIÇÕES.xls
Tipo: Edital
28/11/2025-14:19:02
PROJETO PAVIMENTAÇÃO PATIO MONTE SERENO.pdf
Tipo: Edital
28/11/2025-14:19:02
TERMO DE REFERENCIA.pdf
Tipo: Edital
28/11/2025-14:19:02
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA RODOV...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 2.001.235,01
Melhor lance:
R$ 1.667.997,00
Unidade:
SVÇ
22/12/2025
22/12/2025 17:23:18 | Sistema
O item 0001 foi homologado por WILMAR CARELLI.
22/12/2025 17:23:13 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por WILMAR CARELLI.
22/12/2025 17:22:27 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/12/2025 17:09:48 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/12/2025 às 14:19.
22/12/2025 12:27:25 | Agente de Contratação
O prazo para manifestação de intenção de recurso da HABILITAÇÃO, será concedido a partir das 14:00 do dia 22/12/2025.
22/12/2025 12:27:07 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
22/12/2025 12:27:05 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI.
22/12/2025 12:25:38 | Agente de Contratação
Bom dia. Da análise da Documentação de Habilitação apresentada pela empresa NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI, contatou-se que a mesma encontra-se HABILITADA.
19/12/2025
19/12/2025 13:54:02 | Agente de Contratação
Bom dia, a documentação de Habilitação, está sendo analisada pelo agente de contratação juntamente com o Depto de Engenharia.
18/12/2025
18/12/2025 17:13:25 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2025 17:05:21 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 18/12/2025.
18/12/2025 17:04:48 | Agente de Contratação
Concedo o prazo de 2 (duas) horas para a empresa NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI anexar a documentação de habilitação, conforme item 7 do edital.
18/12/2025 16:39:17 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/12/2025 às 13:49.
18/12/2025 12:45:18 | Agente de Contratação
O prazo para manifestação de intenção de recurso da PROPOSTA, será concedido a partir das 13:30 de hoje.
18/12/2025 12:44:24 | Sistema
O fornecedor NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI teve sua proposta aceita no item 0001.
18/12/2025 12:43:58 | Agente de Contratação
Bom dia, após análise da nova proposta apresentada pela empresa, constatou-se que a documentação está de acordo com as exigências do item 5.14 do edital, restando assim CLASSIFICADA.
17/12/2025
17/12/2025 16:20:45 | F. NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI
Documentação Item 0001: Informo que o site voltou a funcionar e acabei de anexar o arquivo com as assinaturas, no tempo previsto.
17/12/2025 16:20:00 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/12/2025 14:55:06 | F. NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI
Documentação Item 0001: Bom dia, estamos enfrentando instabilidade na assinatura do site GOV.BR do outro engenheiro responsavel pela empresa. Anexamos as planilhas com a Assinatura de um responsavel técnico e pela responsavel pela empresa, porém o outro responsável técnico não esta conseguindo fazer a assinatura por conta da instabilidade apresentada pelo site do GOV.BR. Portanto peço prorrogação de prazo para envio dos documentos assinados tbm pelo outro responsavel técnico.
17/12/2025 13:36:26 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/12/2025 12:52:39 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 17/12/2025.
17/12/2025 12:52:15 | Agente de Contratação
Bom dia. Da análise da planilha apresentada pela empresa, constatou-se que o valor está de acordo com o último lance ofertado, porém constatou-se que as assinaturas dos documentos não foram apresentadas de acordo com o exigido no item 5.14 do edital, que exige que a planilha seja assinada OBRIGATORIAMENTE pelo(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra e pelo proprietário da empresa e/ou seu representante legal. Desta forma, concedo prazo até as 13:30 do dia de hoje para que seja apresentada nova planilha orçamentária com as devidas correções.
16/12/2025
16/12/2025 13:42:36 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/12/2025 13:14:52 | Agente de Contratação
Lembrando que a empresa deve utilizar a planilha de orçamento de material e mão de obra publicada juntamente com o edital como modelo para elaborar seus preços (planilha em arquivo EXCEL). O valor da planilha de orçamento de material e mão de obra deve fechar exatamente com o valor do último lance, e deve atender as regras contidas no item 5.15 do edital e seus subitens.
16/12/2025 13:14:19 | Agente de Contratação
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI - ME tem 1 dia útil para apresentar a proposta adequada ao último lance, juntamente com a planilha de orçamento de material e mão de obra, BDI e cronograma físico-financeiro, conforme item 5.14 do edital.
16/12/2025 13:14:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 17/12/2025.
16/12/2025 13:12:39 | Sistema
Motivo: a empresa já se manifestou.
16/12/2025 13:12:39 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
16/12/2025 13:12:01 | F. NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI
Negociação Item 0001: Não, esse é nosso ultimo valor.
16/12/2025 13:11:45 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:11 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 13:10:48 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI - ME com lance de R$ 1.667.997,00.
16/12/2025 13:09:34 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
16/12/2025 13:09:34 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1.667.997,00.
16/12/2025 13:08:52 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1.669.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 16/12/2025 às 10:13:52.
16/12/2025 13:08:52 | Sistema
O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
16/12/2025 12:13:23 | Agente de Contratação
Atentem que será exigida GARANTIA ADICIONAL do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela Administração, sem prejuízo da garantia exigida no item 1.18 do edital.
16/12/2025 12:03:43 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/12/2025 12:03:43 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/12/2025 12:03:10 | Agente de Contratação
Bom dia Sras e Srs, o item será aberto para lances.
16/12/2025 12:02:17 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/12/2025 12:02:17 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/12/2025 12:02:17 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/12/2025 12:02:16 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/12/2025 12:01:36 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
28/11/2025
28/11/2025 17:20:27 | Sistema
O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.