Processo Finalizado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO ESCOLAR CONSISTINDO EM COBERTURA DA QUADRA DA EMEF, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº SEDUC-PRC-2024-02906-DM, CELEBRADO ENTRE O...

01/2026
Prefeitura Municipal de Estância Climática de Campos Novos Paulista
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

SILVANA SILVESTRE NOGUEIRA GOFFREDO

Autoridade Competente:

FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO

Apoio:

ADRIANA APARECIDA RAIMUNDO RONDINI, ALESSANDRO GOULART ALVES MIRA, ROMILDO MIGUEL DA SILVA MELLO

Origem dos Recursos:

Próprio

Legislação Interna:

30 - 2025

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE A...

Datas

Data de Publicação

23/03/2026 às 12:36

Inicio das Propostas

24/03/2026 às 11:00

Limite p/ Impugnações

09/04/2026 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

09/04/2026 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

13/04/2026 às 11:00

Abertura das Propostas

13/04/2026 às 12:00

Documentos

EDITAL.pdf

Tipo: Edital

30/01/2026-15:13:36

EDITAL - REPUBLICAÇÃO.pdf

Tipo: Edital

23/03/2026-09:35:06

CRONOGRAMA.pdf

Tipo: Cronograma

30/01/2026-15:18:25

BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

30/01/2026-15:18:40

PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf

Tipo: Outros documentos

30/01/2026-15:20:21

MEMORIA DE CALCULO.pdf

Tipo: Outros documentos

30/01/2026-15:20:46

MEMORIAL DESCRITIVO.pdf

Tipo: Outros documentos

30/01/2026-15:21:02

PROJETO ESPECIAL.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

30/01/2026-15:21:27

LOCALIZACAO DA OBRA.pdf

Tipo: Outros documentos

30/01/2026-15:21:40

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO.pdf

Tipo: Outros documentos

30/01/2026-15:21:55

Julgamento da Impugnação - Decisão a impugnação.pdf

Tipo: Documento Anexo

16/02/2026-15:27:12

resposta as dúvidas e esclarecimentos.pdf

Tipo: Outros documentos

19/02/2026-16:58:53

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL.pdf

Tipo: Aviso de reinício

23/03/2026-09:32:37

BDI - ATUALIZADO.pdf

Tipo: Outros documentos

23/03/2026-09:38:30

CRONOGRAMA - ATUALIZADO.pdf

Tipo: Cronograma

23/03/2026-09:38:53

MEMORIA DE CALCULO - ATUALIZADO.pdf

Tipo: Outros documentos

23/03/2026-09:39:16

MEMORIAL DESCRITIVO - ATUALIZADO.pdf

Tipo: Outros documentos

23/03/2026-09:39:43

NOVO PROJETO COBERTURA QUADRA - ATUALIZADO.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

23/03/2026-09:40:14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ATUALIZADO.pdf

Tipo: Outros documentos

23/03/2026-09:41:04

ART DEFINITIVO ASSINADO.pdf

Tipo: Outros documentos

23/03/2026-09:41:25

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO.pdf

Tipo: Outros documentos

23/03/2026-09:41:44

LOCALIZACAO DA OBRA.pdf

Tipo: Outros documentos

23/03/2026-09:42:10

EDITAL - REPUBLICAÇÃO.pdf

Tipo: Outros documentos

23/03/2026-09:53:51

PARECER TECNICO 01 CONCORRÊNCIA 01-2026.pdf

Tipo: Outros documentos

14/04/2026-13:05:39

RESPOSTA AO RECURSO - CC 01-2026.pdf

Tipo: Outros documentos

24/04/2026-10:06:25

ATA FINAL CONCORRENCIA - 01-2026.pdf

Tipo: Ata Geral

30/04/2026-14:16:18

CONTRATO - 12- 2026.pdf

Tipo: Contrato

06/05/2026-16:35:17

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Pedidos de Impugnação

Tipo: Relatorio

Pedidos de Impugnação - Analise_Tecnica_Inconsistencias_Projeto.pdf

Tipo: Documento Anexo

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata de Suspensões

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Recurso item 0001 - ORPRON ENGENHARIA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do item 0001 - ENGET CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do item 0001

Tipo: Documento Anexo

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Itens

1 registros

Item 1

Homologado

CONTRATACAO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO ESCOLAR CONSISTINDO EM COBERTUR...

Quantidade:

1

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 249.510,84

Melhor lance:

R$ 185.000,00

Unidade:

SVÇ

Andamento do processo

30/04/2026
30/04/2026 17:16:18 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA FINAL CONCORRENCIA - 01-2026.pdf) em 30/04/2026 às 14:16.
28/04/2026
28/04/2026 11:58:38 | Sistema
O item 0001 foi homologado por FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO.
28/04/2026 11:39:25 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO.
28/04/2026 11:38:39 | Sistema
Justificativa: Acato a DECISÃO da Agente de Contratação pela sustentação da CLASSIFICAÇÃO e HABILITAÇÃO da EMPRESA ENGET CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 30.648.486/0001-30, pelas razões de fatos e de direito citados.
28/04/2026 11:38:39 | Sistema
FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ORPRON ENGENHARIA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
27/04/2026
27/04/2026 16:45:33 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/04/2026 16:45:25 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
24/04/2026
24/04/2026 13:06:25 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO RECURSO - CC 01-2026.pdf) em 24/04/2026 às 10:06.
23/04/2026
23/04/2026 11:25:54 | Sistema
O fornecedor ENGET CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
17/04/2026
17/04/2026 22:17:23 | Sistema
O fornecedor ORPRON ENGENHARIA LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
14/04/2026
14/04/2026 17:28:50 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 17/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 23/04/2026 às 23:59.
14/04/2026 17:27:12 | Sistema
Intenção: Informamos intenção de Recurso quanto a primeira colocada, tendo em vista a apresentação de exiquibilidade não estar totalmente fundamentada, uma vez que o descontou ultrapassou o limite previsto de 25%.
14/04/2026 17:27:12 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
14/04/2026 16:12:58 | Sistema
O fornecedor ORPRON ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/04/2026 16:08:11 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2026 às 13:18.
14/04/2026 16:07:57 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
14/04/2026 16:07:03 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ENGET CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
14/04/2026 16:05:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO 01 CONCORRÊNCIA 01-2026.pdf) em 14/04/2026 às 13:05.
14/04/2026 16:03:17 | Sistema
O fornecedor ENGET CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/04/2026 16:02:23 | Agente de Contratação
BOA TARDE.
14/04/2026 13:55:39 | Agente de Contratação
Retornaremos às 13h00hs, para prosseguir a licitação.
14/04/2026 11:07:22 | Agente de Contratação
Bom dia, vamos prosseguir com análise de documentos.
13/04/2026
13/04/2026 19:18:01 | Agente de Contratação
Estamos em análise de documentos, retornaremos amanhã a partir das 08:00hs.
13/04/2026 13:23:31 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/04/2026 12:41:19 | Sistema
Motivo: Apresentar PLANILHA, PROPOSTA REALINHADA, DOCUMENTOS e ANEXOS previstos no edital, em conformidade com os modelos, sob pena de desclassificação/inabilitação.
13/04/2026 12:41:19 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 13/04/2026.
13/04/2026 12:30:21 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante ENGET CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R$ 185.000,00.
13/04/2026 12:30:09 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
13/04/2026 12:20:09 | Sistema
Motivo: Melhorar proposta.
13/04/2026 12:20:09 | Sistema
O item 0001, aberto em 13/04/2026 às 09:05:49 e encerrado em 13/04/2026 às 09:18:17, foi reaberto pelo agente de contratação.
13/04/2026 12:18:19 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
13/04/2026 12:05:49 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/04/2026 12:05:49 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
13/04/2026 12:04:26 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/04/2026 12:04:26 | Sistema
Conforme 30 - 2025 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/04/2026 12:04:26 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/04/2026 12:02:36 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
23/03/2026
23/03/2026 12:53:51 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL - REPUBLICAÇÃO.pdf) em 23/03/2026 às 09:53.
23/03/2026 12:42:10 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LOCALIZACAO DA OBRA.pdf) em 23/03/2026 às 09:42.
23/03/2026 12:41:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO.pdf) em 23/03/2026 às 09:41.
23/03/2026 12:41:25 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ART DEFINITIVO ASSINADO.pdf) em 23/03/2026 às 09:41.
23/03/2026 12:41:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ATUALIZADO.pdf) em 23/03/2026 às 09:41.
23/03/2026 12:40:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (NOVO PROJETO COBERTURA QUADRA - ATUALIZADO.pdf) em 23/03/2026 às 09:40.
23/03/2026 12:39:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIAL DESCRITIVO - ATUALIZADO.pdf) em 23/03/2026 às 09:39.
23/03/2026 12:39:16 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIA DE CALCULO - ATUALIZADO.pdf) em 23/03/2026 às 09:39.
23/03/2026 12:38:53 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA - ATUALIZADO.pdf) em 23/03/2026 às 09:38.
23/03/2026 12:38:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI - ATUALIZADO.pdf) em 23/03/2026 às 09:38.
23/03/2026 12:35:06 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL - REPUBLICAÇÃO.pdf) em 23/03/2026 às 09:35.
23/03/2026 12:33:00 | Sistema
O processo foi republicado em 23/03/2026 às 09:33.
23/03/2026 12:32:00 | Sistema
Motivo: Retificação/ratificação do projeto, em razão de ajustes para inclusão de informações técnicas para a execução dos serviços.